03_-_Attachment_II_General_Instructions.pdf

Project No. 42M-08820-3J

ATTACHMENT # II

General Instructions Allgemeine Ausfuehrungsanweisungen

The work to be accomplished and material to be furnished shall be in accordance with the following standards and regulations:

Die Arbeiten und Materialien müssen den folgenden Bestimmungen und Vorschriften entsprechen:

1. Regulations

The work to be performed shall comply with following regulations:

DIN 18 299 General Regulations for all kinds of Construction Work DIN 18 363 Painting and Enameling Work, Surface Coatings DIN 18 459 Demolition and Deconstruction

b. Other regulations:

VDE Regulation No. 0100 Erection of power installations, with rated voltages up to 1000 V VDE Regulation No. 0105 Operation of power installations

Public Playground Safety Handbook CPSC Standards Standards of the Consumer Product Safety Commission ASTM F1292-2009 Playground Matting EN 71-3 Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements

Pertinent accident prevention regulations of the employer's liability insurance association.

1. Vorschriften

Alle Arbeiten sind nach den folgenden Vorschriften durchzuführen:

a. DIN Bestimmungen der VOB, Teil C, wie nachfolgend aufgeführt, sind gültig:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen DIN 18 459 Abbruch- und Rückbauarbeiten

b. Sonstige Bestimmungen:

VDE Bestimmung Nr. 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

VDE Bestimmung Nr. 0105 Betrieb von Starkstromanlagen

Public Playground Safety Handbook CPSC Standards Standards der Consumer Product Safety Commission ASTM F1292-2009 Fallschutzbelag EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug - Teil 3: Migration bestimmter Elemente

Einschlägige Unfallverhütungvorschriften der Berufsgenossenschaft

2. Disposal of Debris

a. The Sanitary Landfill Grafenwöhr will not accept demolition material, such as asphalt, concrete, wood, construction debris, metal, branches, rootstocks, cardboard, special waste (cleaning agents, paints etc), dismantled material (cables, pipes, installation material etc.) or soil excavation. This material becomes property of the contractor and shall be disposed of in accordance with German laws and regulations (Closed Cycle and Waste Management Act, Ordinance of Waste Wood Management, Guideline 3.4/1 of the Bavarian Water Board for tar debris, etc.). If applicable, the contractor must commission a certified laboratory to analyze representative samples for classification.

b. Waste wood resulting from demolition work shall be disassembled individually and stored separate from other debris. The disposal shall be in compliance with the German Ordinance on the Management of Waste wood ("Altholzverordnung"). Waste wood shall be categorized and disposed of based on the Ordinance on the Management of Waste wood.

c. The dismantled material shall be stored in water-tight covered containers until removal or shall be disposed of at least once a week.

d. Within USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community there is a separate sewer system for rain water and waste water. Therefore, arising waste water shall be disposed of via waste water duct in coordination with the COR.

2. Bauschuttabfuhr

a. Abbruchmaterial, wie Teeraufbruch, Beton, Holz, Bauschutt, Metall, Äste, Wurzelstöcke, Kartonagen, Sondermüll (Reiniger, Farben, etc.), ausgebaute Materialien (Kabel, Rohre, Installationsmaterialien, etc.) oder Erdaushub werden nicht an der Mülldeponie im Lager Grafenwöhr angenommen. Diese Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind gemäß deutschen Gesetzen und Vorschriften (Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altholzverordnung, Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft für Teeraufbruch, etc.) zu entsorgen. Gegebenenfalls muß der Auftragnehmer ein zertifiziertes Labor beauftragen, repräsentative Proben zu untersuchen und entsprechend einzustufen.

b. Fallen im Zuge der Abbrucharbeiten Holzabfälle an, sind diese separat zurück zu bauen und von den übrigen Abfällen getrennt zur Entsorgung bereit zu stellen. Die Entsorgung ist in der Altholzverordnung geregelt. Der anfallende Holzabfall ist gemäß den Kategorien der Altholzverordung einzuteilen und zu entsorgen.

c. Bauabfälle sind bis zur Abfuhr in wasserdicht abgedeckten Containern zu lagern oder mindestens einmal pro Woche abzufahren.

d. Im Bereich der USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community besteht ein Trennsystem für Regenwasser und Schmutzwasser. Anfallendes Schmutzwasser muß deshalb nach Angabe des COR über den Schmutzwasserkanal entsorgt werden.

3. Disposal of Contaminated Soil

Organoleptically conspicuous excavated soil shall be lab-examined for contamination according to the criteria of LAGA (Working Group of the Federal States on Waste).

For this purpose, the contractor shall take three (3) representative mixed samples, combined from at least 5 single samples (recesses) per 500 cbm excavated soil.

The installation classes shall be determined in accordance with the identified parameters of the respective classification values and the material shall be disposed of accordingly.

The contractor shall coordinate with the COR the soil sampling needed for the analysis and test report.

3. Entsorgung von kontaminiertem Erdreich

Organoleptisch auffälliges, ausgehobenes Erdmaterial muß auf Kontamination gemäß LAGA-Kriterien (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) untersucht werden.

Hierzu sind drei (3) repräsentative Mischproben, erstellt aus jeweils mindesten 5 Einzelproben (Einstichen) pro 500 cbm Aushub zu entnehmen.

Nach den ermittelten Parametern der Zuordnungswerte sind die Einbauklassen festzulegen und das Material entsprechend zu entsorgen.

Zur Entnahme der Proben durch den Auftragnehmer für die Erstellung der Analyse und des Testberichtes hat der Auftragnehmer mit dem COR Kontakt aufzunehmen.

4. Hazardous Waste

Hazardous waste (e. g. glue, containers of chemical products and materials) shall be disposed of at the appropriate waste disposal site in accordance with German law and regulation by the contractor.

Hazardous waste shall not be stored or dumped on U. S. Army controlled property. Costs for hazardous waste disposal shall not be separately priced, unless specifically stated otherwise. A copy of the waste consignment document, accompanying papers and weight certificate shall be provided to the

COR.

4. Sondermüll

Sondermüll (z. B. Kleber, Behälter von chemischen Produkten und Materialien) muß vom Auftragnehmer auf einem geeigneten Entsorgungsplatz nach deutschen Gesetzen und Vorschriften deponiert werden. Der Sondermüll darf nicht auf dem Territorium der U. S. Armee deponiert werden.

Die Kosten für die Sondermüllabfuhr sind nicht gesondert aufzuführen, außer wenn dies ausdrücklich verlangt wird. Eine Kopie des Entsorgungsnachweises, Begleitschein und Wiegeschein muß dem COR ausgehändigt werden.

5. Job Site Equipment and Storage

The contractor is responsible for the safe storage of materials and equipment. With the approval of the COR and at their own risk the contractor is allowed to erect containers for personnel and construction equipment/materials according to the valid German workplace ordinance. These containers must be a minimum of 25 meters away from any building occupied by 10 or more personnel. Construction materials and other equipment shall not be stored in U.S. buildings. After completion of work the contractor shall clean up the storage area and bring it back to its original condition.

5. Baustelleneinrichtung und Materiallagerung

Der Auftragnehmer ist für eine sichere Lagerung der Materialien und Geräte selbst verantwortlich. Er darf mit Genehmigung des COR und auf eigene Gefahr Container für Personal und Baugeräte/Material gemäß der Arbeitstättenverordnung aufstellen. Diese Container müssen mindestens 25 m von allen Gebäuden entfernt sein, in denen sich 10 oder mehr Personen aufhalten.

Baumaterial und sonstige Gegenstände dürfen nicht in U.S. Gebäuden gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Lagerplatz zu reinigen und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

6. Material to be Turned-In

a. Dismantled material becomes contractor’s property and shall be disposed of according to German laws and regulations, unless otherwise indicated in the individual items.

b. Dismantled material indicated for turn-in by this specification shall be turned-in to the Warehouse Grafenwöhr, Building # 319 (distance from job site 25 km). Operating hours of the Warehouse Grafenwöhr: Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 0800 - 1130 hours and from 1300 - 1500 hours, Wednesday from 0800 - 1130 hours. The material to be turned-in must be unloaded and stacked safely.

6. Einzulieferndes Material

a. Ausgebaute Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind nach deutschen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen, sofern in den einzelnen Positionen nichts gegenteiliges gefordert wird.

b. Ausgebaute Materialien, die laut Leistungsbeschreibung abzuliefern sind, müssen in das Warenhaus Grafenwöhr, Gebäude # 319 eingeliefert werden (Entfernung von der Baustelle 25 km).

Öffnungszeiten im Warenhaus Grafenwöhr: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.00 -

11.30 Uhr und von 13.00 - 15.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 - 11.30 Uhr. Das einzuliefernde Material ist abzuladen und sicher aufzustapeln.

7. Paints

All paints, oil, lubricating products and containers of chemical products and materials shall be disposed of at an appropriate waste disposal site according to German laws and regulations. They must not be stored or dumped on U. S. Army controlled property.

7. Farben

Alle Farben, Öle, Schmierprodukte und Behälter von chemischen Produkten und Materialien müssen auf einem geeigneten Entsorgungsplatz nach deutschen Gesetzen und Vorschriften deponiert werden.

Sie dürfen nicht auf Eigentum der U. S. Armee deponiert werden.

8. German Paint Products

German paint products may be used. However, these products must be in accordance with American specifications.

8. Deutsche Farbprodukte

Es können auch deutsche Farbprodukte verwendet werden. Diese müssen jedoch den amerikanischen Spezifikationen entsprechen.

9. Construction Performance

The contractor is responsible for locating underground electrical, heating, water and telephone lines by means of cable searching devices or similar equipment. Damage caused by the contractor shall be repaired by the contractor at their own expense.

9. Bauausführung

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, die Elektro-, Heizungs-, Wasser- und Telefonleitungen im Erdreich mittels Kabelsuchgeräten oder ähnlichem zu lokalisieren. Eventuelle Beschädigungen müssen von ihm auf seine Kosten behoben werden.

10. Water and Electrical Power Supply

a. Water and electrical power required for the execution of this project will be made available to the contractor without charge in accordance with FAR clause 52.236-14 "AVAILABILITY AND USE OF UTILITY SERVICES". Necessary connections to lines shall be made and a meter shall be provided by the contractor without additional cost to the U.S. Government.

b. The connection of job site distributions is authorized only in the presence of personnel from the Electrical Shop, Utilities Branch, DPW.

Arbitrary opening of cable distributions or low-voltage switchgears is not authorized. The necessary coordination shall be made with the COR in writing.

c. Electrical systems at job sites must be controlled regularly (specifically after relocation) by a skilled electrical employee according to BGV A3 (regulation of the employer's liability insurance association). Contractor shall keep measurement reports and test certificates in the construction office and shall present those records upon request by the Government. Electrical connections or temporary installations shall be in accordance with all VDE regulations.

d. Use of electrical heaters on job site is prohibited. If heating is necessary, other fuel sources shall be used instead and shall be coordinated with the COR in writing.

e. Provision of construction water or water required for other temporary purposes shall be arranged with the staff of the DPW Utilities Branch, Plumber Shop. The necessary coordination shall be made with the COR in writing. DIN EN 1717 defines the requirements concerning the protection of drinking water within drinking water systems as well as the general requirements for safety arrangements to prevent pollution of drinking water caused by backflow. DIN EN 1717 shall be strictly followed.

f. The contractor shall use stand pipe meters or hydrant meters for temporary water connections from hydrants. This equipment must be approved by the "Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs" DVGW.

Removal of the temporary water connection shall be immediately reported to the Plumber Shop via the

COR.

10. Wasser- und Baustromversorgung

a. Wasser und Baustrom, die für die Ausführung dieses Projekts nötig sind, werden dem Auftragnehmer gemäß FAR Klausel 52.236-14 "VERFÜGBARKEIT UND BENUTZUNG VON VERSORGUNGSLEISTUNGEN" kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer muss notwendige Anschlüsse an Leitungen vornehmen und einen Zwischenzähler bereitstellen, ohne dass der U.S. Regierung zusätzliche Kosten entstehen.

b. Das Anschließen von Baustellenverteilern darf nur im Beisein von Mitarbeitern des DPW, Utilities Branch, Elektroshop erfolgen. Eigenmächtiges Öffnen von Kabelverteilern oder Niederspannungsschaltanlagen ist nicht erlaubt. Die notwendige Koordination erfolgt schriftlich über den COR.

c. Baustromanlagen sind einer regelmäßigen Prüfung nach BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift) durch eine Elektrofachkraft zu unterziehen (insbesondere nach Umsetzen). Die Mess- und Prüfprotokolle sind im Baubüro zu hinterlegen und auf Verlangen des Auftraggebers vorzuzeigen.

Elektrische Anschlüsse oder vorläufige Einrichtungen müssen den VDE Vorschriften entsprechen.

d. Die Verwendung von Elektroheizungen auf Baustellen ist nicht erlaubt. Wenn eine Heizung erforderlich ist, müssen andere Brennstoffe verwendet werden. Dies ist mit dem COR schriftlich zu koordinieren.

e. Der Bezug von Bauwasser oder Wasser für sonstige vorübergehende Zwecke ist mit den Mitarbeitern des DPW, Utilities Branch Plumber Shop abzusprechen. Die notwendige Koordination erfolgt schriftlich über den COR. Die DIN EN 1717 definiert die Anforderung zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen und die allgemeinen Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen. Die DIN EN 1717 ist dringendst einzuhalten.

f. Für die vorübergehende Wasserentnahme aus Hydranten sind Standrohrzähler oder Hydrantenzähler vom Auftragnehmer zu verwenden. Diese Einrichtungen müssen von der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs DVGW geprüft sein.

Der Rückbau der vorübergehenden Wasserentnahmestelle ist dem Plumber Shop über den COR umgehend zu melden.

11. Welding and Cutting Work

Contractors who are responsible for welding and cutting work shall coordinate with the COR in writing the attendance of the mandatory safety briefing at the local Fire Station prior to start of work. After the briefing, a Hot Work Permit (DA Form 5383) will be issued to the welders.

11. Schweiss- und Schneidarbeiten

Auftragnehmer, die für Schweiss- und Schneidarbeiten zuständig sind, werden vom COR angewiesen, einer Sicherheitsbesprechung bei der örtlichen U. S. Feuerwehr beizuwohnen. Nach der Besprechung wird ein Erlaubnisschein für Schweissarbeiten (Hot Work Permit, DA Form 5383) an die Schweisser ausgegeben.

12. Digging Work

Digging work may be performed only with approval of the COR. Therefore, a digging permit must be requested from the COR at the pre-construction conference.

12. Grabarbeiten

Grabarbeiten dürfen nur mit der Erlaubnis des COR vorgenommen werden. Aus diesem Grunde ist vom COR ein Erlaubnisschein (Digging Permit) bei der Bauvorbesprechung zu beantragen.

13. As-built Drawings

a. For the scope of work described in the specification, as-built drawings shall be delivered in the format of CAD Software Microstation, version 8 (DGN-file).

b. The COR will provide the contractor with existing U.S. Government drawing documents on compact disk in the above referenced format. The contractor shall provide the data media required for this purpose. The assignment of the individual drawing levels shall be coordinated with the COR. The as-built drawings shall be provided on compact disk in both the German and English languages.

13. Bestandspläne

a. Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang sind Bestandspläne im Format der CAD-Software Microstation, Version 8 (DGN-Datei), zu liefern.

b. Der COR stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Planunterlagen der U.S. Regierung auf CD’s im oben aufgeführten Format zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen Datenträger sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die Belegung der einzelnen Zeichnungsebenen ist mit dem COR abzustimmen. Die Bestandspläne sind in deutscher und englischer Sprache auf CD’s zu liefern.

14. Protection of trees, existing plants and planted areas at construction measures according to

DIN 18 920

a. Protection of planted areas In order to avoid damage, planted areas shall be surrounded with a fence which is at least 1.8 meter

(m) high, lateral fence distance 1.5 m.

b. Protection of trees against mechanical damage Trees within the construction site shall be protected against mechanical damage caused by vehicles, construction machines or any other construction processes by means of a fence as described in the previous paragraph "a". The fence must enclose the entire root area. Root area means the ground surface underneath the tree crown plus 1.5 m (in case of columnar trees add 5 m).

c. Soil excavation must not be performed in the root area.

d. Trenches, depressions or construction pits shall not be created in root areas. If excavation in this area is unavoidable in special cases, the excavation shall only be performed manually and only up to a distance of 2.5 m to the bottom end of the tree.

e. When excavating trenches, roots with a diameter greater than 3 cm shall not be cut. Damages to roots shall be avoided and shall be treated if necessary.

f. Roots shall be separated by cutting and cut surfaces must be smoothed. Root ends with a diameter less than 2 cm shall be treated with growth-stimulating substances and root ends with a diameter greater than 2 cm with substances for wound treatment. Roots shall be protected against drying-out and frost.

14. Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen nach

DIN 18 920

a. Schutz von Vegetationsflächen Zur Verhinderung von Schäden sind Vegetationsflächen mit einem mindestens 1.8 m hohen Zaun zu umgeben, seitlicher Zaunabstand 1.5 m.

b. Schutz von Bäumen gegen mechanische Schäden Zum Schutz gegen mechanische Schäden durch Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Bauvorgänge sind Bäume im Baubereich durch einen Zaun zu schützen, wie im vorhergehenden Paragraph "a" beschrieben. Der Zaun soll den gesamten Wurzelbereich umschließen. Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kronentraufe) zuzüglich 1.5 m (bei Säulenform zuzüglich 5 m).

c. Im Wurzelbereich darf kein Boden abgetragen werden.

d. Im Wurzelbereich dürfen keine Gräben, Mulden oder Baugruben hergestellt werden. Ist dies im Einzelfall nicht zu vermeiden, darf die Herstellung nur in Handarbeit erfolgen und nicht näher als 2.5 m an den Stammfuß herangeführt werden.

e. Beim Aushub von Gräben dürfen Wurzeln mit einem Durchmesser größer als 3 cm nicht durchtrennt werden. Verletzungen sollen vermieden werden und sind gegebenenfalls zu behandeln.

f. Wurzeln sind schneidend zu durchtrennen und die Schnittstellen zu glätten. Wurzelenden mit einem Durchmesser von weniger als 2 cm sind mit wachstumsfördernden Stoffen, Wurzelenden mit einem Durchmesser größer als 2 cm mit Wundbehandlungsstoffen zu behandeln. Die Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu schützen.

15. Spill reporting procedures for contractors working within the Training Area/Tower Barracks and Rose Barracks

a. Applicability: These procedures shall be followed in the event of a spill of hazardous substances caused by vehicles or equipment of contractors working within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks

b. Hazards for humans and environment:

- Release of hazardous substances (usually petroleum, oil and lubricant (POL) products) during accidents

- Release of hazardous substances (usually POL products) caused by equipment failure

- Release of hazardous substances during transportation of hazardous substances/waste (not class

1, explosives)

c. Protective Measures and Procedures: The following requirements must be met to operate a vehicle within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks.

- Valid driving license appropriate for the vehicle

- Valid hazardous cargo driving license for the transportation of hazardous material/hazardous waste

- Follow the regulations of the Road Traffic Legislation:

- Road Traffic Law (StVG)

- Motor Vehicle Traffic Regulations (StVO)

- Federal Motor Vehicle Safety Standards (StVZO)

- European Treaty concerning the international transport of hazardous material (ADR)

- Securing of cargo according to VDI 2700 and ADR

- Provision of spill equipment (e.g. absorbent, absorbent pads etc.)

d. The following procedures shall be complied with in the event of failures or hazardous situations:

- Immediately notify the local US Fire Department, telephone 09641 – 83 8303 if hazardous substances (as well as hazardous waste) or operational substances (Diesel, hydraulic fluid etc) are released due to failure of vehicles or construction equipment.

- In addition, notify the German Police if quantities released exceed 8 gallons (30 liters) or 110 lbs (50 kg)

- The contractor shall take immediate protective measures.

- The necessary spill clean up will be performed by the contractor or their subcontractors.

e. Emergency Procedures – First Aid:

- Secure accident site

- Inform Local Fire Department and Emergency First Responder

- Take care of injured individuals

f. Refueling, Maintenance, Disposal:

- During refueling of construction vehicles/equipment appropriate precautions need to be taken to prevent damage of the environment.

- Maintenance of vehicles and equipment is approved on paved surfaces only (concrete, asphalt).

- Disposal of hazardous operating fluids or contaminated soil caused by accidents or contractor’s vehicles/equipment must be performed by the contractor. The COR shall be provided with proof of proper disposal.

15. Verhaltensregeln für Auftragnehmer bei Freisetzung von Gefahrstoffen auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks (Grafenwöhr) bzw. Rose Barracks (Vilseck)

a. Anwendungsbereich: Verhalten bei Freisetzung von Gefahrstoffen während des Betriebs von Baufahrzeugen von auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks tätigen Auftragnehmern.

b. Gefahren für Mensch und Umwelt:

- Freisetzen von Gefahrstoffen (in der Regel Mineralöle) bei Unfällen

- Freisetzen von Gefahrstoffen (in der Regel Mineralöle) durch defektes Gerät

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Gefahrstofftransporten/Sondermülltransporten (nicht Klasse 1, Sprengstoffe)

c. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Voraussetzung für das Fahren auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks:

- Gültige Fahrerlaubnis entsprechend dem Fahrzeug

- Gültiger Gefahrgut-Führerschein beim Transport von Gefahrgut/Sondermüll

- Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

- Straßenverkehrsverordnung (StVO)

- Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO)

- Europäisches Abkommen zum internationalen Transport von Gefahrgütern auf Straßen (ADR)

- Ladungssicherung entsprechend VDI 2700 und ADR

- Mitführen von geeigneten Betriebsmitteln für Sofortmaßnahmen (z.B. Bindemittel, Ölbindevlies etc.)

d. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall:

- Bei Freisetzen von Gefahrstoffen (auch Sondermüll) oder Betriebsmitteln (Hydrauliköl, Diesel usw.)

durch Defekte an Fahrzeugen bzw. Baumaschinen ist sofort die Standortfeuerwehr, Telefon (0 96

41) 83-8303 zu verständigen.

- Bei Freisetzung von Mengen über 30 ltr bzw. 50 kg ist zusätzlich die deutsche Polizei zu verständigen.

- Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass geeignete Sofortmaßnahmen getroffen werden

- Die anfallenden Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer bzw. den von ihm beauftragten

Firmen durchzuführen.

e. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe:

- Unfallstelle sichern

- Ersthelfer und Standortfeuerwehr verständigen

- Verletzte betreuen

f. Betanken, Instandhaltung, Entsorgung:

- Beim Betanken von Baustellenfahrzeugen sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um

Umweltschäden zu vermeiden.

- Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen und Baumaschinen sind grundsätzlich nur auf befestigtem

Untergrund (Beton, Asphalt) durchzuführen.

- Die Entsorgung von Betriebsmitteln oder von verunreinigtem Boden nach Unfällen oder von defekten Fahrzeugen/Baumaschinen ist vom Auftragnehmer selbst durchzuführen. Ein Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist dem COR vorzulegen.

16. Time extensions for unusually severe weather

a. The following specifies the procedure for the determination of time extensions for unusually severe weather in accordance with the contract clause FAR 52.249-10, DEFAULT (FIXED PRICE CONSTRUCTION). In order for the Contracting Officer to award a time extension under this clause, the following conditions must be met:

(1) The weather experienced at the project site during the contract period must be found to be unusually severe, that is, more severe than the adverse weather anticipated for the project location during any given month.

(2) The unusually severe weather must actually cause a delay to the completion of the project.

The delay must be beyond the control and without the fault or negligence of the contractor.

b. The following schedule of monthly anticipated adverse weather delays for the project location will constitute the base line for monthly weather time evaluations. The contractor’s performance schedule must reflect these anticipated adverse weather delays in all weather dependent activities.

Monthly Anticipated Adverse Weather Calendar Days

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Upon acknowledgement of the Notice to Proceed (NTP) and continuing throughout the contract, the contractor will record on its inspection records, the occurrence of adverse weather and resultant impact to normally scheduled work. Actual adverse weather delay days must prevent work on critical activities for 50 percent or more of the contractor’s scheduled work day.

d. The number of actual adverse weather delay days shall include days impacted by actual adverse weather (even if adverse weather occurred in previous month), be calculated chronologically from the first to the last day of each month and be recorded as full days. If the number of actual adverse weather delay days exceeds the number of days anticipated in paragraph b above, the contracting officer will approve the exceeding calendar days and issue a modification for time in accordance with contract clause FAR 52.249-10.

16. Zeitverlängerungen im Falle extrem schlechten Wetters

a. Im Folgenden wird der Verfahrensablauf zur Gewährung von Zeitverlängerungen bei extrem schlechtem Wetter gemäß der Vertragsklausel FAR 52.249-10, NICHTEINHALTUNG (FESTPREISBAUVERTRAG) beschrieben. Damit der Vertragsoffizier eine Zeitverlängerung im Rahmen dieser Klausel gewähren kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

(1) Die Wetterbedingungen auf der Baustelle müssen sich während der Vertragslaufzeit als extrem schlecht erweisen, das heißt, schlechter als man für den jeweiligen Monat am Ausführungsort erwarten würde.

(2) Das extrem schlechte Wetter muß tatsächlich der Grund für eine Verzögerung der

Fertigstellung der Baumaßnahme sein. Grund für eine Verzögerung ist höhere Gewalt ohne Verschulden oder Fahrlaessigkeit seitens des Auftragnehmers.

b. Die nachfolgende Aufstellung der monatlich zu erwartenden Verzoegerungen bedingt durch schlechtes Wetter gilt als Basis fuer die monatliche Zeitauswertung. Die zu erwartenden Verzoegerungen aufgrund schlechten Wetters muessen im Bauzeitenplan des Auftragnehmers ersichtlich sein.

Monatlich zu erwartende Schlechtwettertage

| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Nach Zurkenntnisnahme der "Notice to Proceed" (Anweisung zum Beginn der Arbeiten) und waehrend der gesamten Vertragslaufzeit muss der Auftragnehmer die Schlechtwettertage und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die geplanten Arbeiten dokumentieren. Tatsaechliche Schlechtwettertage sind vom Auftragnehmer geplante Arbeitstage, an denen entscheidende Taetigkeiten fuer mindestens einen halben Arbeitstag (50%) oder laenger behindert werden.

d. Die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungstage bedingt durch Schlechtwetter beinhaltet auch die Tage, die durch wirklich schlechtes Wetter verursacht wurden, (selbst wenn das schlechte Wetter im vorangegangenen Monat aufgetreten ist). Diese sollen in zeitlicher Abfolge, vom ersten bis zum letzten Tag eines jeden Monats, als volle Tage abgerechnet werden. Sollte die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungen bedingt durch Schlechtwetter die Anzahl der zu erwartenden Tage (siehe Paragraph b, oben ) ueberschreiten, wird der Vertragsoffizier die zusaetzlichen Kalendertage genehmigen und eine Vertragsverlaengerung in Übereinstimmung mit der Vertragsklausel FAR 52.249-10 ausstellen.

17. Security Checks

The contractor must consider stoppage and waiting times caused by several checks when entering and leaving the construction sites at US installations, as this will not be separately reimbursed.

17. Sicherheitskontrollen

Stillstands- und Wartezeiten bedingt durch mehrere Zugangskontrollen beim Betreten und Verlassen der Baustellen innerhalb von Liegenschaften der US-Armee sind vom Auftragnehmer zu berücksichtigen, da diese nicht extra bezahlt werden.

18. Anti-Terrorism/Operations Security (AT/OPSEC) Requirements

Contractors and sub-contractors shall comply with the following AT/OPSEC requirements:

a. Access and General Protection/Security Policy and Procedures. The contractor and all associated subcontractor employees will comply with applicable installation, facility, and area commander installation/facility access and local security policy and procedures (provided by Government representative). The contractor will also provide all information required for background checks to meet installation-access requirements to be accomplished by the installation provost marshal office, director of emergency services, or security office. The contractor workforce must comply with all personal identity verification requirements as directed by DOD, HQDA, and local policy. In addition to the changes otherwise authorized by the changes clause of this contract, should the force protection condition (FPCON) at any individual facility or installation change, the Government may require changes in contractor security matters or processes.

b. iWATCH/iSALUTE Training. The contractor and all associated subcontractors will brief all employees on the local iWATCH/iSALUTE program (training standards provided by the requiring activity ATO). This locally developed training will be used to inform employees of the types of behavior to watch for and instruct employees to report suspicious activity to the COR. This training will be completed within 21 calendar days after the contract is awarded and within 21 calendar days after new employees commence contract performance, with the results reported to the COR within 21 calendar days after the contract is awarded.

18. Vorschriften zur Sicherheit und Anti-Terrormassnahmen (AT/OPSEC)

Auftragnehmer und Sub-Unternehmer sollen die folgenden AT/OPSEC Vorschriften erfüllen:

a. Vorschriften und Regelungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Schutzmassnahmen.

Der Auftragnehmer und alle Subunternehmer müssen die gültigen Vorschriften und Anweisungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Sicherheitsregeln befolgen (werden von einem Vertreter der US Armee ausgehändigt). Der Auftragnehmer muß alle Unterlagen zur Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung vorlegen, damit die Zutrittsvoraussetzungen der örtlichen Militärpolizei, der Abteilung für Katastrophenschutz sowie des Büros für Sicherheit erfüllt werden. Die Mitarbeiter der Vertragsfirma sind ausweispflichtig gemäß den Bestimmungen des U.S. Verteidigungsministeriums, des Hauptquartiers der U.S. Armee, und den Bestimmungen vor Ort. Zusätzlich zu Änderungen aufgrund der Änderungsklausel zu diesem Vertrag, kann die Regierung die Sicherheitsmassnahmen oder -vorschriften ändern, wenn sich die Sicherheitseinstufung (FPCON) eines Gebäudes oder Standorts ändert.

b. iWatch/iSalute Training. Der Auftragnehmer und alle Subunternehmer müssen ihre Mitarbeiter über das örtliche iWATCH/iSALUTE Programm in Kenntnis setzen. Die erforderlichen Schulungsunterlagen werden vom Anti-Terrorismus-Bevollmächtigten der auftraggebenden Dienststelle zur Verfügung gestellt. Inhalt der Schulung ist es, die Mitarbeiter aufzuklären, gegenüber welchen ungewöhnlichen Umständen sie wachsam sein sollen, und welche sie an den COR melden sollen. Diese Schulung soll innerhalb eines Zeitraums von 21 Kalendertagen, nachdem der Vertrag vergeben und innerhalb 21 Kalendertagen nachdem neue Mitarbeiter die Arbeit gemäß Vertrag aufnehmen, stattfinden. Die Dokumentation darüber ist innerhalb von 21 Kalendertagen nach der Vertragsvergabe dem COR zu übergeben.

19. Working Hours

The contractor is allowed to enter the job site only between 07:30 and 16:00 hours. Additional working hours must be approved by the COR at the pre-construction conference or the contractor shall submit a written request for such approval at least two working days in advance to the COR.

19. Arbeitszeiten

Der Auftragnehmer darf die Baustelle nur in der Zeit von 07:30 bis 16:00 Uhr betreten. Zusätzliche Arbeitszeiten müssen vom COR bei der Bauvorbesprechung genehmigt werden oder der Auftragnehmer muß einen schriftlichen Antrag für diese Genehmigung mindestens 2 Arbeitstage vorher beim COR einreichen.

20. Measurements in the specification

All dimensions (sizes, technical data, etc.) in the specification are only approximate values with a tolerance of about +/- 2 %. If exact measurements are necessary, this will be specifically indicated.

20. Maßangaben in der Leistungsbeschreibung

Alle Maßangaben (Abmessungen, technische Daten, usw.) in der Leistungsbeschreibung sind Circa- Angaben mit einer Toleranz von etwa +/- 2 %. Sollten genaue Maße erforderlich sein, so wird dies gesondert angegeben.

21. Abbreviations approx. = approximately cm = centimeter mm = millimeter m = meter HDPE = high-density polyethylene C = Celsius

21. Abkürzungen

ca. = circa mm = Millimeter cm = Zentimeter m = Meter HDPE = high-density polyethylene C = Celsius