Attachment_I_-_Specification_v_2_23_MAR_2016.pdf

Page 1 of 61 Pages Seite 1 von 61 Seiten

- 1 -

ATTACHMENT # I

DEPARTMENT OF THE ARMY

UNITED STATES ARMY GARRISON BAVARIA

DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS

UNIT 28130

APO AE 09114-8130

Project No. 44-01015-4P

29 February 2016

Revision I, 23 March 2016 Repair Work Reparaturarbeit

S P E C I F I C A T I O N

Replace Asbestos Containing Ceiling Panels in Buildings # 2121, 2122, 2123, 2262, 2263, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

Ersetzen von asbesthaltigen Deckenplatten in den Gebaeuden # 2121, 2122, 2123, 2262, 2263, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks

In the event of a disagreement between the English text and the courtesy translation of this specification the English text shall govern.

Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen dem englischen Text der Leistungsbeschreibung und der Gefälligkeitsübersetzung ist der englische Text maßgebend.

Internal code: 01015_14Sor.doc, 29 Mar 2016, Arnold, last saved 23 Mar 2016 11:31:00, Georg Arnold

- 2 -

TABLE OF CONTENTS

INHALTSANGABE

SUBJECT PAGE

TITEL SEITE

Cover Sheet Deckblatt 1

Table of Contents Inhaltsangabe 2 - 3

General Description Allgemeine Beschreibung 4 - 5

General Preamble Allgemeine Vorbemerkungen 6 - 20

Technical Specification Leistungsbeschreibung 21 - 57

Enclosure # 1 Anlage # 1 58

Enclosure # 2 Anlage # 2 59

Enclosure # 3 Anlage # 3 60

Enclosure # 4 Anlage # 4 61

- 3 -

This project includes the following work:

Dieses Project enthält folgende Arbeiten:

00. Preparation Work Vorbereitungsarbeiten 21 - 23

01. Dismantling Work Abbrucharbeiten 24 - 31

23. Carpentry and Wood Construction Work Zimmer- und Holzbauarbeiten 32 - 34

39. Painting Work Anstricharbeiten 35 - 36

47. Electrical Work Elektroarbeiten 37 - 56

51. Fine Cleaning Feinreinigung 57

- 4 -

GENERAL DESCRIPTION

This project specifies the following work:

Perform an asbestos remediation in the troop barracks buildings # 2121, 2122, 2123, 2262 and 2263. The ceiling lining of the rooms consists of asbestos cement panels which have to be dismounted up to the wooden roof truss and disposed of by a certified expert firm in accordance with TRGS 519.

Dismount the mineral-fiber insulation placed on the ceiling lining and dispose of, too.

Afterwards, install a new, thermally insulated dry-construction ceiling.

Dismount and dispose of the existing ceiling lighting, smoke detectors and distribution boxes. Thereafter, install new ceiling light fixtures, emergency lighting, smoke detectors and distribution panels.

Paint the new ceiling and all walls.

The four buildings are equally constructed. A longitudinal, centrally located partition wall divides each building into two sleeping rooms of the same size. Each room has individual accesses from the outside.

The sleeping rooms are furnished with bunk beds which must be temporarily stored in a different place and afterwards returned to their original position by the contractor.

Exterior dimensions of each Building: 25.50 m x 12.00 m Eaves height: 3.00 m Ridge height: 4.00 m

Dimensions of the individual asbestos cement ceiling panels: 1.25 m x 2.50 m.

- 5 -

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Dieses Projekt umfaßt folgende Arbeiten:

In den Truppenunterkunftsgebäuden # 2121, 2122, 2123, 2262 und 2263 wird eine Asbestsanierung durchgeführt. Die Deckenbekleidung der Räume besteht aus beschichteten Asbestzementplatten, die von einer zugelassenen Fachfirma bis auf die Holz-Dachbinder entsprechend TRGS 519 ausgebaut und entsorgt werden.

Auch die auf der Deckenbekleidung liegende Mineralfaserdämmung wird ausgebaut und entsorgt.

Im Anschluss wird eine neue, wärmegedämmte Trockenbaudecke eingebaut.

Die vorhandene Deckenbeleuchtung, Rauchmelder und Verteilung werden demontiert und entsorgt. Im Anschluss werden neue Deckenleuchten, Notbeleuchtung, Rauchmelder und Verteilungen montiert.

Die neue Decke und alle Wände werden gestrichen.

Die vier Gebäude sind baugleich. Eine in Längsrichtung mittig angeordnete Trennwand teilt jedes Gebäude in zwei gleich große Schlafräume. Jeder Raum hat eigene Zugänge von außen.

Die Schlafräume sind mit Doppelstockbetten möbliert, die vom Unternehmer ausgelagert und später wieder zurücktransportiert werden.

Außenabmessungen jedes Gebäudes: 25.50 m x 12.00 m Traufhöhe: 3.00 m Firsthöhe: 4.00 m

Abmessungen der einzelnen Asbestzementdeckenplatten: 1.25 m x 2.50 m.

- 6 -

General Preamble to Project No. 44-01015-4P Allgemeine Vorbemerkungen zu Projekt Nr. 44-01015-4P

1. Regulations

The work to be accomplished and material to be furnished shall be in accordance with the following standards and regulations:

a. DIN standards (German Industry Standards) of German Construction Contract Procedures (VOB), Part C, identified below are governing:

DIN 18 299 General Regulations for all kinds of Construction Work DIN 18 330 Masonry Work DIN 18 331 Concrete Work DIN 18 334 Carpentry and Constructional Timber Work DIN 18 335 Steel Construction Work DIN 18 338 Roofing and Roof Sealing Work DIN 18 340 Dry Wall Construction DIN 18 350 Plaster and Stucco Work DIN 18 355 Joinery Work DIN 18 360 Metal Construction Work DIN 18 363 Painting and Enameling Work, Surface Coatings DIN 18 380 Heating and Centralized Water Heating Systems DIN 18 382 Low and Medium Voltage Systems with Nominal Voltage up to 36 kV DIN 18 459 Demolition and Deconstruction

b. Other regulations:

VDE Regulation No. 0100 Erection of power installations, with rated voltages up to 1000 V

EN ISO 16484 Building Automation and Control System (BACS)

Pertinent accident prevention regulations of the employer's liability insurance association.

TRGS 519 Techncial regulation for hazardous material (demolition, maintenance, or remedation work for asbestos)

Regulation (EG) 1272/2008 Classification and packaging of hazardous Material

Guidelines for disposal of containing asbestos material (Sep 2009) Notification of 23 Federal/ State Waste Committee (LAGA) 29 S

1. Vorschriften

Die auszuführenden Arbeiten und zu liefernden Materialien müssen den folgenden Bestimmungen und Vorschriften entsprechen:

a. DIN Bestimmungen der VOB, Teil C, wie nachfolgend aufgeführt, sind gültig:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18 330 Mauerarbeiten DIN 18 331 Betonarbeiten

- 7 -

DIN 18 334 Zimmer- und Holzbauarbeiten DIN 18 335 Stahlbauarbeiten DIN 18 338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18 340 Trockenbauarbeiten DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten DIN 18 355 Tischlerarbeiten DIN 18 360 Metallbauarbeiten DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen DIN 18 382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV DIN 18 459 Abbruch- und Rückbauarbeiten

b. Sonstige Bestimmungen:

VDE Bestimmung Nr. 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

EN ISO 16484 Systeme der Gebäudeautomation (GA)

Einschlägige Unfallverhütungvorschriften der Berufsgenossenschaft

TRGS 519 Technische Regeln für Gefahrenstoffe (Asbest Abrruch-, Sanierungs-oder Instandhaltungsarbeiten)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle (Sep 2009) Mitteilung 23 Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 29 S

2. Disposal of Debris

a. The Sanitary Landfill Grafenwöhr will not accept demolition material, such as asphalt, concrete, wood, construction debris, metal, branches, rootstocks, cardboard, special waste (cleaning agents, paints etc), dismantled material (cables, pipes, installation material etc.) or soil excavation. This material becomes property of the contractor and shall be disposed of in accordance with German laws and regulations (Closed Cycle and Waste Management Act, Ordinance of Waste Wood Management, Guideline 3.4/1 of the Bavarian Water Board for tar debris, etc.). If applicable, the contractor must commission a certified laboratory to analyze representative samples for classification.

b. Waste wood resulting from demolition work shall be disassembled individually and stored separate from other debris. The disposal shall be in compliance with the German Ordinance on the Management of Waste wood ("Altholzverordnung"). Waste wood shall be categorized and disposed of based on the Ordinance on the Management of Waste wood.

c. The dismantled material shall be stored in water-tight covered containers until removal or shall be disposed of at least once a week.

d. Within USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community there is a separate sewer system for rain water and waste water. Therefore, arising waste water shall be disposed of via waste water duct in coordination with the COR.

- 8 -

2. Bauschuttabfuhr

a. Abbruchmaterial, wie Teeraufbruch, Beton, Holz, Bauschutt, Metall, Äste, Wurzelstöcke, Kartonagen, Sondermüll (Reiniger, Farben, etc.), ausgebaute Materialien (Kabel, Rohre, Installationsmaterialien, etc.) oder Erdaushub werden nicht an der Mülldeponie im Lager Grafenwöhr angenommen. Diese Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind gemäß deutschen Gesetzen und Vorschriften (Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altholzverordnung, Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft für Teeraufbruch, etc.) zu entsorgen. Gegebenenfalls muß der Auftragnehmer ein zertifiziertes Labor beauftragen, repräsentative Proben zu untersuchen und entsprechend einzustufen.

b. Fallen im Zuge der Abbrucharbeiten Holzabfälle an, sind diese separat zurück zu bauen und von den übrigen Abfällen getrennt zur Entsorgung bereit zu stellen.

Die Entsorgung ist in der Altholzverordnung geregelt. Der anfallende Holzabfall ist gemäß den Kategorien der Altholzverordung einzuteilen und zu entsorgen.

c. Bauabfälle sind bis zur Abfuhr in wasserdicht abgedeckten Containern zu lagern oder mindestens einmal pro Woche abzufahren.

d. Im Bereich der USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community besteht ein Trennsystem für Regenwasser und Schmutzwasser. Anfallendes Schmutzwasser muß deshalb nach Angabe des COR über den Schmutzwasserkanal entsorgt werden.

3. Hazardous Waste

Hazardous waste (e. g. glue, containers of chemical products and materials) shall be disposed of at the appropriate waste disposal site in accordance with German law and regulation by the contractor. Hazardous waste shall not be stored or dumped on U.

S. Army controlled property. Costs for hazardous waste disposal shall not be separately priced, unless specifically stated otherwise. A copy of the waste consignment document, accompanying papers and weight certificate shall be provided to the COR.

3. Sondermüll

Sondermüll (z. B. Kleber, Behälter von chemischen Produkten und Materialien) muß vom Auftragnehmer auf einem geeigneten Entsorgungsplatz nach deutschen Gesetzen und Vorschriften deponiert werden. Der Sondermüll darf nicht auf dem Territorium der U.

S. Armee deponiert werden. Die Kosten für die Sondermüllabfuhr sind nicht gesondert aufzuführen, außer wenn dies ausdrücklich verlangt wird. Eine Kopie des Entsorgungsnachweises, Begleitschein und Wiegeschein muß dem COR ausgehändigt werden.

- 9 -

4. Job Site Equipment and Storage

The contractor is responsible for the safe storage of materials and equipment.

With the approval of the COR and at their own risk the contractor is allowed to erect containers for personnel and construction equipment/materials according to the valid German workplace ordinance. These containers must be a minimum of 25 meters away from any building occupied by 10 or more personnel. Construction materials and other equipment shall not be stored in U.S. buildings. After completion of work the contractor shall clean up the storage area and bring it back to its original condition.

4. Baustelleneinrichtung und Materiallagerung

Der Auftragnehmer ist für eine sichere Lagerung der Materialien und Geräte selbst verantwortlich. Er darf mit Genehmigung des COR und auf eigene Gefahr Container für Personal und Baugeräte/Material gemäß der Arbeitstättenverordnung aufstellen.

Diese Container müssen mindestens 25 m von allen Gebäuden entfernt sein, in denen sich 10 oder mehr Personen aufhalten. Baumaterial und sonstige Gegenstände dürfen nicht in U.S. Gebäuden gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Lagerplatz zu reinigen und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

5. Paints

All paints, oil, lubricating products and containers of chemical products and materials shall be disposed of at an appropriate waste disposal site according to German laws and regulations. They must not be stored or dumped on U. S. Army controlled property. Cost for disposal shall be included in the respective items.

5. Farben

Alle Farben, Öle, Schmierprodukte und Behälter von chemischen Produkten und Materialien müssen auf einem geeigneten Entsorgungsplatz nach deutschen Gesetzen und Vorschriften deponiert werden. Sie dürfen nicht auf Eigentum der U. S. Armee deponiert werden. Die Kosten für die Entsorgung sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

6. Connection conditions for Medium Voltage and Low Voltage Network

a. The network provider (US Army Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks) takes as a basis the "technical connection conditions" ("Technische Anschlussbedingungen" [TAB] of the Bayernwerk AG, valid as amended. The technical connection conditions (TAB) are valid for work on systems within the low voltage and medium voltage network of the network provider and shall be applied for all systems which are going to be newly connected and for network modifications, respectively. These mainly include modification, extension, deconstruction or dismantling of an electrical system as well as the change of the connected load, the protection concept etc.

- 10 -

b. The system following the network connection up to the disconnecting device for the commissioning of the main or distribution fuses, defined by VDE-AR-N 4101, paragraph 4.5, section 2, shall be commissioned only by the network provider or – with their approval- by an installation company specified in an electrical installation register. The system following this disconnecting device shall be commissioned only by an installation company specified in an electrical installation register.

c. The system shall only be erected, extended, modified and maintained according to the generally approved technical rules. All work shall be performed by an installation company listed in an electrical installation register of a network provider. Only material and devices produced according to §49 of the Energy Industry Act, considering the generally approved technical rules, shall be used.

d. The network provider (US Army Bavaria) does not keep its own installation register. However, it accepts the proof from installation companies that they are listed in the electrical installation register of other network providers, subject to verification. The contractor shall submit to the COR this proof prior to start of work.

e. Prior to start of any work concerning the medium voltage network, the contractor must submit to the COR proof of switching authorization within voltage networks up to 20 kV (appropriate training certificate). Prior to start of any work concerning battery systems, the contractor shall submit to the COR proof for working on live systems (battery system domain)(appropriate training certificate).

f. Required switch-off times shall be kept to a minimum and announced in writing and coordinated with the COR at least five days in advance.

g. In the event of contradictions between this paragraph and the specification, the specification shall govern.

6. Anschaltbedingungen für das Mittel- und Niederspannungsnetz

a. Der Netzbetreiber (US Army Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks) legt die "Technischen Anschlussbedingungen" (TAB) der Bayernwerk AG in ihrer jeweils gültigen Fassung zugrunde. Die TAB gelten für Arbeiten an Anlagen im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers und sind für alle Anlagen anzuwenden, die neu an das Verteilungsnetz angeschlossen werden bzw. für Netzanschlussänderungen. Diese umfassen im wesentlichen Umbau, Erweiterung, Rückbau oder Demontage einer elektrischen Anlage sowie die Änderung der Anschlussleistung, des Schutzkonzeptes usw.

b. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in der VDE-AR-N 4101 in Abschnitt 4.5, Abs. 2 definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebnahme der Haupt- oder Verteilungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

- 11 -

c. Die Anlage darf nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. Alle Arbeiten müssen durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend §49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind.

d. Der Netzbetreiber führt kein eigenes Installateurverzeichnis. Er erkennt jedoch die Ausweise von Installationsunternehmen, dass sie im Installateurverzeichnis anderer Netzbetreiber eingetragen sind, vorbehaltlich einer Nachprüfung, an. Dieser Nachweis ist vor Beginn der Arbeiten dem COR vorzulegen.

e. Bevor irgendwelche Arbeiten am Mittelspannungsnetz ausgeführt werden, ist dem COR zusätzlich der Nachweis der Schaltberechtigung in Spannungsnetzen bis 20 kV vorzulegen (entsprechende Schulungsbescheinigung). Bevor irgendwelche Arbeiten an Batterieanlagen ausgeführt werden, ist dem COR zusätzlich der Nachweis für Arbeiten unter Spannung (Bereich Batterieanlagen) vorzulegen (entsprechende Schulungsbescheinigung).

f. Notwendige Abschaltungen sind auf ein Minimum zu begrenzen und mindestens fünf Tage vorher schriftlich beim COR anzumelden und mit diesem zu koordinieren.

g. Bei Widersprüchen zwischen diesem Paragraphen und dem Leistungsverzeichnis, gilt das Leistungsverzeichnis.

7. Water and Electrical Power Supply

a. Water and electrical power required for the execution of this project will be made available to the contractor without charge in accordance with FAR clause 52.236-14 "AVAILABILITY AND USE OF UTILITY SERVICES". Necessary connections to lines shall be made and a meter shall be provided by the contractor without additional cost to the U.S. Government.

b. The connection of job site distributions is authorized only in the presence of personnel from the Electrical Shop, Utilities Branch, DPW.

Arbitrary opening of cable distributions or low-voltage switchgears is not authorized. The necessary coordination shall be made with the COR in writing.

c. Electrical systems at job sites must be controlled regularly (specifically after relocation) by a skilled electrical employee according to BGV A3 (regulation of the employer's liability insurance association). Contractor shall keep measurement reports and test certificates in the construction office and shall present those records upon request by the Government. Electrical connections or temporary installations shall be in accordance with all VDE regulations.

d. Use of electrical heaters on job site is prohibited. If heating is necessary, other fuel sources shall be used instead and shall be coordinated with the COR in writing.

- 12 -

e. Provision of construction water or water required for other temporary purposes shall be arranged with the staff of the DPW Utilities Branch, Plumber Shop. The necessary coordination shall be made with the COR in writing. DIN EN 1717 defines the requirements concerning the protection of drinking water within drinking water systems as well as the general requirements for safety arrangements to prevent pollution of drinking water caused by backflow. DIN EN 1717 shall be strictly followed.

f. The contractor shall use stand pipe meters or hydrant meters for temporary water abstraction from hydrants. This equipment must be approved by the "Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs" DVGW.

Ending of the temporary water extraction shall be immediately reported to the Plumber Shop via the COR.

7. Wasser- und Baustromversorgung

a. Wasser und Baustrom, die für die Ausführung dieses Projekts nötig sind, werden dem Auftragnehmer gemäß FAR Klausel 52.236-14 "VERFÜGBARKEIT UND BENUTZUNG VON VERSORGUNGSLEISTUNGEN" kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer muss notwendige Anschlüsse an Leitungen vornehmen und einen Zwischenzähler bereitstellen, ohne dass der U.S. Regierung zusätzliche Kosten entstehen.

b. Das Anschließen von Baustellenverteilern darf nur im Beisein von Mitarbeitern des DPW, Utilities Branch, Elektroshop erfolgen. Eigenmächtiges Öffnen von Kabelverteilern oder Niederspannungsschaltanlagen ist nicht erlaubt. Die notwendige Koordination erfolgt schriftlich über den COR.

c. Baustromanlagen sind einer regelmäßigen Prüfung nach BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift) durch eine Elektrofachkraft zu unterziehen (insbesondere nach Umsetzen). Die Mess- und Prüfprotokolle sind im Baubüro zu hinterlegen und auf Verlangen des Auftraggebers vorzuzeigen. Elektrische Anschlüsse oder vorläufige Einrichtungen müssen den VDE Vorschriften entsprechen.

d. Die Verwendung von Elektroheizungen auf Baustellen ist nicht erlaubt. Wenn eine Heizung erforderlich ist, müssen andere Brennstoffe verwendet werden. Dies ist mit dem COR schriftlich zu koordinieren.

e. Der Bezug von Bauwasser oder Wasser für sonstige vorübergehende Zwecke ist mit den Mitarbeitern des DPW, Utilities Branch Plumber Shop abzusprechen. Die notwendige Koordination erfolgt schriftlich über den COR. Die DIN EN 1717 definiert die Anforderung zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen und die allgemeinen Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen. Die DIN EN 1717 ist dringendst einzuhalten.

f. Für die vorübergehende Wasserentnahme aus Hydranten sind Standrohrzähler oder Hydrantenzähler vom Auftragnehmer zu verwenden. Diese Einrichtungen müssen von der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs DVGW geprüft sein.

Die Beendigung der vorübergehenden Wasserentnahme ist dem Plumber Shop über den COR umgehend zu melden.

- 13 -

8. Quantities According to Measurement of Finished Work

Quantities for items with the footnote "quantities according to measurement of finished work" will be determined jointly by the COR and the contractor and settled accordingly.

8. Aufmaßpositionen

Die Massen der mit der Fußnote "Aufmaßposition" versehenen Positionen werden gemeinsam vom Auftragnehmer und dem COR festgestellt und danach abgerechnet.

9. As-built Drawings

a. For the scope of work described in the specification, as-built drawings shall be delivered in the format of CAD Software Microstation, version 8 (DGN-file).

b. The COR will provide the contractor with existing U.S. Government drawing documents on compact disk in the above referenced format. The contractor shall provide the data media required for this purpose. The assignment of the individual drawing levels shall be coordinated with the COR. The as-built drawings shall be provided on compact disk in both the German and English languages.

9. Bestandspläne

a. Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang sind Bestandspläne im Format der CAD-Software Microstation, Version 8 (DGN-Datei), zu liefern.

b. Der COR stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Planunterlagen der U.S.

Regierung auf CD’s im oben aufgeführten Format zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen Datenträger sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die Belegung der einzelnen Zeichnungsebenen ist mit dem COR abzustimmen. Die Bestandspläne sind in deutscher und englischer Sprache auf CD’s zu liefern.

10. Asbestos

a. If asbestos-containing materials are mentioned in the specifications/drawings, the contractor is responsible for the protection of their workers and other individuals during performance of work (in accordance with TRGS 519 (Technical rule for hazardous substances)).

b. If the contractor encounters material suspected of containing asbestos, the project manager shall immediately inform the COR. An immediate verbal notification is acceptable, however it shall be communicated in writing within 2 working days.

The contractor shall treat suspected material as if it contains asbestos and leave it in place until the results of the analysis are released.

- 14 -

10. Asbest

a. Wenn im Leistungsverzeichnis bzw. in den Zeichnungen asbesthaltige Materialien angegeben sind, so ist der Auftragnehmer verantwortlich für den Schutz der Arbeiter und anderer Personen während der Arbeitsausführung (gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe)).

b. Wenn der Auftragnehmer Material vorfindet, welches möglicherweise Asbest enthält, so muss der Bauleiter sofort den COR informieren. Eine sofortige mündliche Benachrichtigung ist akzeptabel. Eine schriftliche Benachrichtigung muß jedoch innerhalb von 2 Arbeitstagen nachgereicht werden. Der Auftragnehmer hat dieses möglicherweise asbesthaltige Material als asbesthaltig zu betrachten und bis zum Vorliegen von Analyseergebnissen an Ort und Stelle zu belassen.

11. Spill reporting procedures for contractors working within the Training Area/Tower Barracks and Rose Barracks

a. Applicability: These procedures shall be followed in the event of a spill of hazardous substances caused by vehicles or equipment of contractors working within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks

b. Hazards for humans and environment:

- Release of hazardous substances (usually petroleum, oil and lubricant (POL) products) during accidents

- Release of hazardous substances (usually POL products) caused by equipment failure

- Release of hazardous substances during transportation of hazardous substances/waste (not class 1, explosives)

c. Protective Measures and Procedures: The following requirements must be met to operate a vehicle within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks.

- Valid driving license appropriate for the vehicle

- Valid hazardous cargo driving license for the transportation of hazardous material/hazardous waste

- Follow the regulations of the Road Traffic Legislation:

- Road Traffic Law (StVG)

- Motor Vehicle Traffic Regulations (StVO)

- Federal Motor Vehicle Safety Standards (StVZO)

- European Treaty concerning the international transport of hazardous material

(ADR)

- Securing of cargo according to VDI 2700 and ADR

- Provision of spill equipment (e.g. absorbent, absorbent pads etc.)

d. The following procedures shall be complied with in the event of failures or hazardous situations:

- Immediately notify the local US Fire Department, telephone 09641 – 83 8303 if hazardous substances (as well as hazardous waste) or operational substances (Diesel, hydraulic fluid etc) are released due to failure of vehicles or construction equipment.

- 15 -

- In addition, notify the German Police if quantities released exceed 8 gallons (30 liters) or 110 lbs (50 kg)

- The contractor shall take immediate protective measures.

- The necessary spill clean up will be performed by the contractor or their subcontractors.

e. Emergency Procedures – First Aid:

- Secure accident site

- Inform Local Fire Department and Emergency First Responder

- Take care of injured individuals

- Inform COR or Contracting Officer

f. Refueling, Maintenance, Disposal:

- During refueling of construction vehicles/equipment appropriate precautions need to be taken to prevent damage of the environment.

- Maintenance of vehicles and equipment is approved on paved surfaces only

(concrete, asphalt).

- Disposal of hazardous operating fluids or contaminated soil caused by accidents or contractor’s vehicles/equipment must be performed by the contractor. The COR shall be provided with proof of proper disposal.

11. Verhaltensregeln für Auftragnehmer bei Freisetzung von Gefahrstoffen auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks (Grafenwöhr) bzw. Rose Barracks (Vilseck)

a. Anwendungsbereich: Verhalten bei Freisetzung von Gefahrstoffen während des Betriebs von Baufahrzeugen von auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks tätigen Auftragnehmern.

b. Gefahren für Mensch und Umwelt:

- Freisetzen von Gefahrstoffen (in der Regel Mineralöle) bei Unfällen

- Freisetzen von Gefahrstoffen (in der Regel Mineralöle) durch defektes Gerät

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Gefahrstofftransporten/Sondermülltransporten

(nicht Klasse 1, Sprengstoffe)

c. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Voraussetzung für das Fahren auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks:

- Gültige Fahrerlaubnis entsprechend dem Fahrzeug

- Gültiger Gefahrgut-Führerschein beim Transport von Gefahrgut/Sondermüll

- Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

- Straßenverkehrsverordnung (StVO)

- Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO)

- Europäisches Abkommen zum internationalen Transport von Gefahrgütern auf

Straßen (ADR)

- Ladungssicherung entsprechend VDI 2700 und ADR

- Mitführen von geeigneten Betriebsmitteln für Sofortmaßnahmen (z.B. Bindemittel, Ölbindevlies etc.)

- 16 -

d. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall:

- Bei Freisetzen von Gefahrstoffen (auch Sondermüll) oder Betriebsmitteln

(Hydrauliköl, Diesel usw.) durch Defekte an Fahrzeugen bzw. Baumaschinen ist sofort die Standortfeuerwehr, Telefon (0 96 41) 83-8303 zu verständigen.

- Bei Freisetzung von Mengen über 30 ltr bzw. 50 kg ist zusätzlich die deutsche Polizei zu verständigen.

- Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass geeignete Sofortmaßnahmen getroffen werden

- Die anfallenden Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer bzw. den von ihm beauftragten Firmen durchzuführen.

e. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe:

- Unfallstelle sichern

- Ersthelfer und Standortfeuerwehr verständigen

- Verletzte betreuen

- COR oder Vertragsoffizier verständigen

f. Betanken, Instandhaltung, Entsorgung:

- Beim Betanken von Baustellenfahrzeugen sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Umweltschäden zu vermeiden.

- Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen und Baumaschinen sind grundsätzlich nur auf befestigtem Untergrund (Beton, Asphalt) durchzuführen.

- Die Entsorgung von Betriebsmitteln oder von verunreinigtem Boden nach Unfällen oder von defekten Fahrzeugen/Baumaschinen ist vom Auftragnehmer selbst durchzuführen. Ein Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist dem COR vorzulegen.

12. Time extensions for unusually severe weather

a. The following specifies the procedure for the determination of time extensions for unusually severe weather in accordance with the contract clause FAR 52.249-10, DEFAULT (FIXED PRICE CONSTRUCTION). In order for the Contracting Officer to award a time extension under this clause, the following conditions must be met:

(1) The weather experienced at the project site during the contract period must be found to be unusually severe, that is, more severe than the adverse weather anticipated for the project location during any given month.

(2) The unusually severe weather must actually cause a delay to the completion of the project. The delay must be beyond the control and without the fault or negligence of the contractor.

b. The following schedule of monthly anticipated adverse weather delays for the project location will constitute the base line for monthly weather time evaluations. The contractor’s performance schedule must reflect these anticipated adverse weather delays in all weather dependent activities.

- 17 -

Monthly Anticipated Adverse Weather Calendar Days

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Upon acknowledgement of the Notice to Proceed (NTP) and continuing throughout the contract, the contractor will record on its inspection records, the occurrence of adverse weather and resultant impact to normally scheduled work.

Actual adverse weather delay days must prevent work on critical activities for 50 percent or more of the contractor’s scheduled work day.

d. The number of actual adverse weather delay days shall include days impacted by actual adverse weather (even if adverse weather occurred in previous month), be calculated chronologically from the first to the last day of each month and be recorded as full days. If the number of actual adverse weather delay days exceeds the number of days anticipated in paragraph b above, the contracting officer will approve the exceeding calendar days and issue a modification for time in accordance with contract clause FAR 52.249-10.

12. Zeitverlängerungen im Falle extrem schlechten Wetters

a. Im Folgenden wird der Verfahrensablauf zur Gewährung von Zeitverlängerungen bei extrem schlechtem Wetter gemäß der Vertragsklausel FAR 52.249-10, NICHTEINHALTUNG (FESTPREISBAUVERTRAG) beschrieben. Damit der Vertragsoffizier eine Zeitverlängerung im Rahmen dieser Klausel gewähren kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

(1) Die Wetterbedingungen auf der Baustelle müssen sich während der Vertragslaufzeit als extrem schlecht erweisen, das heißt, schlechter als man für den jeweiligen Monat am Ausführungsort erwarten würde.

(2) Das extrem schlechte Wetter muß tatsächlich der Grund für eine

Verzögerung der Fertigstellung der Baumaßnahme sein. Grund für eine Verzögerung ist höhere Gewalt ohne Verschulden oder Fahrlaessigkeit seitens des Auftragnehmers.

b. Die nachfolgende Aufstellung der monatlich zu erwartenden Verzoegerungen bedingt durch schlechtes Wetter gilt als Basis fuer die monatliche Zeitauswertung.

Die zu erwartenden Verzoegerungen aufgrund schlechten Wetters muessen im Bauzeitenplan des Auftragnehmers ersichtlich sein.

Monatlich zu erwartende Schlechtwettertage

| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

- 18 -

c. Nach Zurkenntnisnahme der "Notice to Proceed" (Anweisung zum Beginn der Arbeiten) und waehrend der gesamten Vertragslaufzeit muss der Auftragnehmer die Schlechtwettertage und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die geplanten Arbeiten dokumentieren. Tatsaechliche Schlechtwettertage sind vom Auftragnehmer geplante Arbeitstage, an denen entscheidende Taetigkeiten fuer mindestens einen halben Arbeitstag (50%) oder laenger behindert werden.

d. Die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungstage bedingt durch Schlechtwetter beinhaltet auch die Tage, die durch wirklich schlechtes Wetter verursacht wurden, (selbst wenn das schlechte Wetter im vorangegangenen Monat aufgetreten ist). Diese sollen in zeitlicher Abfolge, vom ersten bis zum letzten Tag eines jeden Monats, als volle Tage abgerechnet werden. Sollte die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungen bedingt durch Schlechtwetter die Anzahl der zu erwartenden Tage (siehe Paragraph b, oben ) ueberschreiten, wird der Vertragsoffizier die zusaetzlichen Kalendertage genehmigen und eine Vertragsverlaengerung in Übereinstimmung mit der Vertragsklausel FAR 52.249-10 ausstellen.

13. Security Checks

The contractor must consider stoppage and waiting times caused by several checks when entering and leaving the construction sites at US installations, as this will not be separately reimbursed.

13. Sicherheitskontrollen

Stillstands- und Wartezeiten bedingt durch mehrere Zugangskontrollen beim Betreten und Verlassen der Baustellen innerhalb von Liegenschaften der US-Armee sind vom Auftragnehmer zu berücksichtigen, da diese nicht extra bezahlt werden.

14. Anti-Terrorism/Operations Security (AT/OPSEC) Requirements

Contractors and sub-contractors shall comply with the following AT/OPSEC requirements:

a. Access and General Protection/Security Policy and Procedures. The contractor and all associated subcontractor employees will comply with applicable installation, facility, and area commander installation/facility access and local security policy and procedures (provided by Government representative). The contractor will also provide all information required for background checks to meet installation-access requirements to be accomplished by the installation provost marshal office, director of emergency services, or security office. The contractor workforce must comply with all personal identity verification requirements as directed by DOD, HQDA, and local policy. In addition to the changes otherwise authorized by the changes clause of this contract, should the force protection condition (FPCON) at any individual facility or installation change, the Government may require changes in contractor security matters or processes.

- 19 -

b. iWATCH/iSALUTE Training. The contractor and all associated subcontractors will brief all employees on the local iWATCH/iSALUTE program (training standards provided by the requiring activity ATO). This locally developed training will be used to inform employees of the types of behavior to watch for and instruct employees to report suspicious activity to the COR. This training will be completed within 21 calendar days after the contract is awarded and within 21 calendar days after new employees commence contract performance, with the results reported to the COR within 21 calendar days after the contract is awarded.

14. Vorschriften zur Sicherheit und Anti-Terrormassnahmen (AT/OPSEC)

Auftragnehmer und Sub-Unternehmer sollen die folgenden AT/OPSEC Vorschriften erfüllen:

a. Vorschriften und Regelungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Schutzmassnahmen. Der Vertragsnehmer und alle Subunternehmer müssen die gültigen Vorschriften und Anweisungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Sicherheitsregeln befolgen (werden von einem Vertreter der US Armee ausgehändigt).

Der Vertragsnehmer muß alle Unterlagen zur Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung vorlegen, damit die Zutrittsvoraussetzungen der örtlichen Militärpolizei, der Abteilung für Katastrophenschutz sowie des Büros für Sicherheit erfüllt werden. Die Mitarbeiter der Vertragsfirma sind ausweispflichtig gemäß den Bestimmungen des U.S. Verteidigungsministeriums, des Hauptquartiers der U.S. Armee, und den Bestimmungen vor Ort. Zusätzlich zu Änderungen aufgrund der Änderungsklausel zu diesem Vertrag, kann die Regierung die Sicherheitsmassnahmen oder -vorschriften ändern, wenn sich die Sicherheitseinstufung (FPCON) eines Gebäudes oder Standorts ändert.

b. iWatch/iSalute Training. Der Vertragsnehmer und alle Subunternehmer müssen ihre Mitarbeiter über das örtliche iWATCH/iSALUTE Programm in Kenntnis setzen. Die erforderlichen Schulungsunterlagen werden vom Anti-Terrorismus-Bevollmächtigten der auftraggebenden Dienststelle zur Verfügung gestellt. Inhalt der Schulung ist es, die Mitarbeiter aufzuklären, gegenüber welchen ungewöhnlichen Umständen sie wachsam sein sollen, und welche sie an den COR melden sollen. Diese Schulung soll innerhalb eines Zeitraums von 21 Kalendertagen, nachdem der Vertrag vergeben und innerhalb 21 Kalendertagen nachdem neue Mitarbeiter die Arbeit gemäß Vertrag aufnehmen, stattfinden. Die Dokumentation darüber ist innerhalb von 21 Kalendertagen nach der Vertragsvergabe dem COR zu übergeben.

15. Measurements in the specification

All dimensions (sizes, technical data, etc.) in the specification are only approximate values with a tolerance of about +/- 2 %. If exact measurements are necessary, this will be specifically indicated.

15. Maßangaben in der Leistungsbeschreibung

Alle Maßangaben (Abmessungen, technische Daten, usw.) in der Leistungsbeschreibung sind Circa-Angaben mit einer Toleranz von etwa +/- 2 %. Sollten genaue Maße erforderlich sein, so wird dies gesondert angegeben.

- 20 -

16. Abbreviations

LS = lump sum ea = each linm = linear meter sqm = square meter cbm = cubic meter m = meter kg = kilogram approx. = approximately BACS = Building Automation and Control System COR = Contracting Officer's Representative EMCS = Energy monitoring and control system etc. = etcetera PE = protective earth conductor / Polyethylene

16. Abkürzungen

PS = pauschal Stck = Stück lfdm = laufende Meter qm = Quadratmeter cbm = Kubikmeter m = Meter kg = Kilogramm bzw. = beziehungsweise

ca. = circa COR = Vertreter des Vertragsoffiziers PE = Schutzleiter / Polyäthylen usw. = und so weiter

Item No. Quantities Description Pos. Nr. Mengen Beschreibung

- 21 -

TECHNICAL SPECIFICATION

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

00. Preparation Work

Vorbereitungsarbeiten

00.001

LS Transport and erect site equipment to the job site.

Job site mobilization includes all equipment, scaffolding, fences, dayrooms, sanitary rooms, storage rooms and facilities for power supply and water including connection devices which are required for a proper and timely execution of the work listed in the task order.

The job site equipment also includes all measures for safeguarding of traffic in the area of the construction site, as well as the erection and provision of a temporary fence around the job site and around the day and storage rooms, approx. 2.00 m high.

Maintain site equipment during the entire construction period, in accordance with the construction schedule, including time schedules for subcontractors and temporary supply lines.

Provision of the job site equipment includes the securing of all devices, tools, machines and materials against unauthorized use, the drainage of day or surface water, the keeping clean of the job site, the cleaning of the access roads, in case the contamination was caused by the contractor or by one of his subcontractors.

Dismantle and remove site equipment. This item covers the removal of all temporary fences, including backfilling and compacting of all temporary excavations, clearing and cleaning of the entire job site and access roads and the restoration of these areas into their original condition.

PS Baustelleneinrichtung anfahren und aufstellen.

Zur Baustelleneinrichtung gehören alle zur fach- und fristgerechten Durchführung der in diesem Abruf erfassten Bauleistungen notwendigen Geräte, Gerüste, Absperrungen, Aufenthalts-, Sanitär- und Lagerräume, Versorgungseinrichtungen für Baustrom und Wasser einschließlich der Anschlussvorrichtungen.

Zur Baustelleneinrichtung gehören alle Maßnahmen zur Verkehrssicherung im Bereich der Baustelle, sowie das Errichten und Vorhalten eines provisorischen Bauzaunes um die Baustelle und um die Aufenthalts- und Lagerräume, ca.

2.00 m hoch.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der gesamten Bauzeit, entsprechend dem verbindlich aufgestellten Bauterminplan, einschließlich der verbindlich anzugebenden Terminpläne der Nachunternehmer

- 22 -

(Subunternehmer) und provisorischer Versorgungsleitungen.

Zum Vorhalten der Baustelleneinrichtung gehören ferner die Sicherung aller Geräte, Werkzeuge, Maschinen und Materialien gegen unbefugte Benutzung, die Ableitung von Tag- oder Oberflächenwasser, das Sauberhalten der Baustelle, das Reinigen der Zufahrtswege, sofern diese durch den Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer verschmutzt wurden.

Baustelleneinrichtung abbauen und abfahren. Hierzu gehören die Beseitigung aller provisorischen Zäune, einschließlich verfüllen und verdichten aller zeitweiliger Ausschachtungen, das Räumen und Säubern der gesamten Baustelle und Zufahrtsstraßen sowie das Wiederversetzen dieser Flächen in ihren ursprünglichen Zustand.

00.002

LS Prepare and provide the following as-built drawings as described in the General Preamble.

Coordinate the assignment of the individual levels with the

COR.

- Electrical installation in the buildings

- Distribution drawings

Provide the COR with 3 sets of blueprints prior to final acceptance. After the blueprints have been checked and countersigned by the U. S. Government correct the prepared data mediums if required and submit them to the COR.

Deliver the as-built documents and as-built drawings in triplicate in folders of DIN A4 size. Letter the folders as follows:

Location: Grafenwoehr Project No.: 44-01015-4P Project Title:

Type of documents: e. g. as-built documents Main contractor: ...

1., 2. or 3. set Folder number: e. g. 1 of 10

PS Erstellen und liefern der nachfolgend aufgeführten Bestandspläne, wie in den allgemeinen Vorbemerkungen beschrieben.

Die Belegung der einzelnen Ebenen ist mit dem COR abzustimmen.

- Elektroinstallation in den Gebäuden

- Verteilungspläne

Vor der Bauabnahme sind dem COR 3 Sätze Blaupausen zu übergeben. Nach erfolgter Überprüfung und Gegenzeichnung durch den Auftraggeber sind die erstellten Datenträger gegebenenfalls zu berichtigen und dem COR zu übergeben.

Die Bestandsunterlagen und Bestandspläne müssen dreifach, in Ordnern der Größe DIN A4 abgegeben werden.

Die Ordner sind wie folgt zu beschriften:

Ort: Grafenwöhr Projekt-Nr.: 44-01015-4P

- 23 -

Projekt-Titel:

Art der Unterlagen: z. B. Bestandsunterlagen Generalunternehmer: ...

1., 2. bzw. 3. Ausfertigung Ordnernummer: z. B. 1 von 10

- 24 -

01. Dismantling Work Abbrucharbeiten

01.001

LS Disassemble furniture consisting mainly of beds, also single cabinets, tables, etc. located in rooms where work will be performed. Transport and store them in coordination with the COR, return them to their original location after installation work and reassemble.

Damages caused by the contractor shall be repaired.

Government will provide the contractor storage area for the furniture in a distance of about 2km.

Number of bunk beds: approx. 210 each Dimensions: 220 x 110 x 220 (length/width/height in cm)

PS In Räumen, in denen die Arbeiten ausgeführt werden, sind Moebel, vorwiegend Metall-Doppelstockbetten, aber auch einzelne Schränke, Tische, Stühle usw. auseinanderzubauen.

Nach Absprache mit dem COR transportieren, lagern, nach Abschluss der Einbauarbeiten wieder an ihren ursprünglichen Ort platzieren und zusammenbauen.

Beschädigungen, die durch den Auftragnehmer verursacht worden sind, sind von ihm zu reparieren.

Der Auftragggeber stellt dem Auftragnehmer Lagerorte fuer die Moebel in ca. 2 km Entfernung zur Verfuegung.

Anzahl der Doppelstockbetten: ca. 210 Stück Abmessungen: 220 x 110 x 220 (Länge/Breite/Höhe in cm)

Preliminary Remarks Concerning Asbestos Remediation Work:

Vorbemerkungen zu Asbestsanierungsarbeiten:

Note regarding the removal of asbestos-containing material:

Asbestos removal is subject to statutory security and health protection requirements and regulations and shall only be performed by an authorized expert firm in accordance with paragraph 39 GefStoffV.

When removing asbestos-containing material, the appropriate regulations according to TRGS 519 must be observed.

After completed asbestos removal the working area must be cleaned in a way to eliminate any danger to health when performing follow-up work.

Note regarding transportation and disposal:

Asbestos-containing material must be removed and disposed of in accordance with the statutory provisions of the recycling management and waste law by an authorized waste management company (recycle, re-use or remediate).

The offer shall include additional costs resulting from waiting periods when passing the access control point of the military base as well as loading the material at the

- 25 -intermediate storage facility. The offer shall also include cost for transportation to the individual waste disposal point, unloading as well as the actual waste disposal fees.

Truck drivers will need an installation pass.

Waste consignment documents for materials to be disposed by the contractor must be included in the offer as well.

Hinweis zur Entfernung abesthaltiger Baustoffe:

Die Asbestarbeiten unterliegen gesetzlich festgelegten Sicherheits- und Gesundheitsschutzauflagen und -richtlinien und dürfen nur von einer entsprechend Paragraph 39 GefStoffV zugelassenen Fachfirma ausgeführt werden.

Bei der Entfernung der asbesthaltigen Baustoffe sind die entsprechenden Vorschriften der TRGS 519 einzuhalten.

Nach Beendigung der Rückbau-/Demontagearbeiten der asbesthaltigen Baustoffe ist der Arbeitsbereich so zu reinigen, dass jegliche Gefährdungen bei den Folgearbeiten ausgeschlossen werden können.

Hinweis für Transport und Entsorgung:

Die zu entsorgenden Materialien sind abzutransportieren und gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes bei einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb zu entsorgen (Wiederverwenden, Verwerten oder Beseitigen).

Im Angebot ist die Durchfahrt durch die Zugangskontrolle auf dem Liegenschaftsgelände sowie hieraus resultierende Wartezeiten, das Laden vom Zwischenlager, der Transport zu dem für jede Abfallart ggf.

Unterschiedlichen Entsorgungsfachbetrieb, das Abladen sowie die eigentlichen Entsorgungskosten einzukalkulieren.

Die Fahrer der LKWs benötigen einen Zugangspass.

Die Formalitäten (Begleitscheinverfahren) für die durch den AN zu entsorgenden Materialien sind in das Angebot einzukalkulieren.

01.002

LS Schedule construction in accordance with TRGS 519.

The contractor is responsible for informing the industry control office and the responsible trade association of the remedial action as well as providing a risk assessment, preparing a work schedule, designating a supervisor and monitoring the remedial action.

PS Bauvorbereitung entsprechend TRGS 519.

Zu den Aufgaben des Unternehmers gehört die Mitteilung der Sanierungsarbeit an das Gewerbeaufsichtsamt und die zuständige Berufsgenossenschaft, Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung, Aufstellen eines Arbeitsplanes, Benennung des Aufsichtsführenden, Beaufsichtigung der Sanierung.

01.003 1 LS Cover construction parts air-proof remaining in the rooms

- 26 -during asbestos removal in an air proof manner using PE-foil. Remove the foil after completion of work and dispose it according to the general preamble.

Radiators, approx. 110 each, Dimensions: 120/15/50 (Length/depth/height in cm)

Power panel wall cabinets, or similar construction parts, approx. 30 each, Dimensions: 120/50/260 (Length/depth/height in cm)

Continuous shelves mounted on wall brackets, 10 each.

Dimensions: Each approx. 25 m long, projection approx. 40 cm.

Shelves mounted on wall brackets, 100 each.

Dimensions: Each approx. 120 cm long, projection approx. 40 cm.

PS Luftdichtes Abkleben von Bauteilen, die während der…