03_Attachment_I,_Specification.pdf

Page 1 of 37 Pages Seite 1 von 37 Seiten

- 1 -

ATTACHMENT # I

DEPARTMENT OF THE ARMY

UNITED STATES ARMY GARRISON BAVARIA

DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS

UNIT 28130

APO AE 09114-8130

Project No. TI-00883-7J

16 April 2018

Repair Work Reparaturarbeit

S P E C I F I C A T I O N

Repair Trench Line (North) on Range 118, Grafenwoehr Training Area

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

Reparatur des Schützengrabens (Nord), Schießbahn 118, Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Drawing: 5 sheets

Zeichnung: 5 Blätter

In the event of a disagreement between the English text and the courtesy translation of this specification the English text shall govern.

Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen dem englischen Text der Leistungsbeschreibung und der Gefälligkeitsübersetzung ist der englische Text maßgebend.

Internal code: 00883_17S.doc, 9 May 2018, Zakariah, last saved 9 May 2018 09:00:00, Pangerl, Elfriede Mrs CIV DE USA IMCOM

W912PB-18-B-8109

Project No. TI-00883-7J

- 2 -

TABLE OF CONTENTS

INHALTSANGABE

SUBJECT PAGE

TITEL SEITE

Cover Sheet Deckblatt 1

Table of Contents Inhaltsangabe 2

General Description Allgemeine Beschreibung 3 - 4

General Preamble Allgemeine Vorbemerkungen 5 - 27

Technical Specification Leistungsbeschreibung 28 - 37

- 3 -

GENERAL DESCRIPTION

This project specifies the following work:

- Excavation work in the area of entries/exits, bunkers and main trench.

- Installation of precast concrete elements.

- Wooden covering of the precast concrete elements.

- Remove and reinstall gravel basalt by manual excavation.

- Dispose of the entire removed wooden structure and the gravel basalt layers in the bunkers.

- 4 -

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Dieses Projekt umfasst folgende Arbeiten:

- Erdarbeiten im Bereich der Ein/Ausstiege, Bunker und Hauptgraben.

- Einbau von Betonfertigteilen.

- Holzabdeckung der Betonfertigteile.

- Aus- und wiedereinbauen von Basaltsplitt in Handschachtung.

- Entsorgen der gesamten ausgebauten Holzkonstruktion und der Basaltsplittschicht in den Bunkern.

- 5 -

General Preamble to Project No. TI-00883-7J Allgemeine Vorbemerkungen zu Projekt Nr. TI-00883-7J

1. Regulations

The work to be accomplished and material to be furnished shall be in accordance with the following standards and regulations:

a. DIN standards (German Industry Standards) of German Construction Contract Procedures (VOB), Part C, identified below are governing:

DIN 18 195 Building Sealing

DIN 18 299 General Regulations for all kinds of Construction Work DIN 18 300 Earth Work DIN 18 334 Carpentry and Constructional Timber Work DIN 18 338 Roofing and Roof Sealing Work DIN 18 360 Metal Construction Work DIN 18 363 Painting and Enameling Work, Surface Coatings DIN 18 451 Scaffolding Work

b. Other regulations:

Pertinent accident prevention regulations of the employer's liability insurance association.

1. Vorschriften

Die auszuführenden Arbeiten und zu liefernden Materialien müssen den folgenden Bestimmungen und Vorschriften entsprechen:

a. DIN Bestimmungen der VOB, Teil C, wie nachfolgend aufgeführt, sind gültig:

DIN 18 195 Bauwerksabdichtungen

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18 300 Erdarbeiten DIN 18 334 Zimmer- und Holzbauarbeiten DIN 18 338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18 360 Metallbauarbeiten DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen DIN 18 451 Gerüstarbeiten

b. Sonstige Bestimmungen:

Einschlägige Unfallverhütungvorschriften der Berufsgenossenschaft

- 6 -

2. Drawings

The work to be performed will include but is not limited to the items specified in the drawings. The drawing(s) is/are a part of this specification:

Number of sheets: 5

Date of drawing: 16 April 2018

2. Zeichnungen

Die auszuführenden Arbeiten beinhalten unter anderem die in den Zeichnungen angegebenen Objekte. Die Zeichnung(en) ist/sind Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung:

Anzahl der Blätter: 5

Zeichnungsdatum: 16. April 2018

3. Authorization to Perform Work in Germany

a. Contractors performing work in the Federal Republic of Germany (FRG) shall comply with German law. The Contractor shall determine whether performance requires registration with German authorities or authorization to do business in Germany and, if so, shall comply with all requirements. Whether or not registration or authorization to do business is required, the Contractor also shall determine what documents or authorization its employees and any subcontractor employees must possess to work in Germany. The Contractor shall ensure affirmatively that its employees and subcontractor employees possess such documents or authorizations.

b. Contractor employees who:

(1) are not nationals of Germany or other European Union countries, and

(2) are not members of the force, the civilian component or their dependents, and

(3) do not have assimilated status under Articles 71, 72, or 73 of the

Supplementary Agreement to the NATO SOFA shall possess work and residence permits.

c. The contractor shall, without additional expense to the Government, be responsible for obtaining any necessary licenses and permits, and for complying with any applicable laws, codes, and regulations applicable to the performance of the work.

d. By acceptance of and performance under this contract and any task orders or delivery orders issued hereunder, the Contractor affirms that it has complied with the requirements above. Compliance with this clause and German law is a material contract requirement. Noncompliance by the Contractor or Subcontractor at any tier shall be grounds for issuing a negative performance evaluation and terminating this contract, task order, or delivery order for default.

- 7 -

3. Befugnis in Deutschland zu arbeiten

a. Unternehmer, die in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) Arbeitsleistungen erbringen, müssen Deutsches Recht befolgen. Der Unternehmer muss ermitteln, ob die Ausführung der Arbeiten die Registrierung bei Deutschen Behörden erfordert oder ob eine Genehmigung, Geschäfte zu tätigen, eingeholt werden muss, und - wenn dies der Fall ist - allen Anforderungen entsprechen. Gleichgültig, ob eine Registrierung oder die Genehmigung, Geschäfte zu tätigen, erforderlich ist, oder nicht, muss der Unternehmer ermitteln, welche Dokumente oder Autorisierungen seine eigenen Arbeitnehmer sowie sämtliche Arbeitnehmer von Subunternehmern besitzen müssen, um in Deutschland arbeiten zu dürfen. Der Unternehmer muss unbedingt sicherstellen, dass seine eigenen Arbeitnehmer und die Arbeitnehmer der Subunternehmer derartige Dokumente oder Autorisierungen besitzen.

b. Arbeitnehmer von Unternehmern, die:

(1) keine deutschen Staatsbürger oder keine Staatsbürger anderer Staaten der Europäischen Union sind, und

(2) keine Mitglieder der Streitkräfte, Zivilisten oder deren Familienangehörige sind, und

(3) über keinen gleichgestellten Rechtsstatus gemäß Artikel 71, 72, oder 73 der Zusatzvereinbarung zum NATO Truppenstatut verfügen (SOFA = Status of Forces Agreement), müssen Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen besitzen.

c. Der Unternehmer ist, ohne dass zusätzliche Kosten für den Auftraggeber entstehen, dafür verantwortlich, jegliche Erlaubnis einzuholen und sämtliche notwendige Genehmigungen zu besorgen, und sich an sämtliche, für die Arbeitsdurchführung maßgeblichen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen zu halten.

d. Mit der Zustimmung zu diesem Vertrag und der Ausführung von Leistungen im

Rahmen dieses Vertrages und sämtlicher hierunter erteilten Arbeits- oder Lieferaufträge, versichert der Unternehmer die Erfüllung der obigen Anforderungen.

Die Einhaltung dieser Klausel und des deutschen Rechts ist eine wesentliche Vertragsbedingung. Eine Zuwiderhandlung seitens des Unternehmers oder Subunternehmers, gleich auf welcher Ebene, hat die Erteilung einer negativen Arbeitsbeurteilung und die Beendigung dieses Vertrages, Arbeitsauftrages oder Lieferauftrages wegen Nichterfüllung zur Folge.

4. German Accident Prevention Laws and Regulations

The Contractor shall comply with FAR 52.236-13, Accident Prevention, the references contained therein (e.g. EM 385-1-1), and applicable Host Nation Safety Laws and Regulations. The requirements under FAR 52.236-13 and specifically of the EM 385- 1-1 include, but are not limited to the following:

a. Before initiation of work at the job site, an accident prevention plan, written by the Contractor for the specific work and hazards of the contract and implementing in detail the pertinent requirements of EM 385-1-1, will be approved by designated Government personnel. Specific requirements for development of the accident prevention plan are found in 01.A and Appendix A of EM 385-1-1. EM 385-1- 1 is available online at www.usace.army.mil.

- 8 -

b. Before beginning any work presenting hazards not experienced in previous project operations or where a new work crew or subcontractor is to perform work, an activity hazard analysis (AHA) shall be prepared by the Contractor (see paragraph 01.a.09 of EM 385-1-1).

c. The Contractor shall require subcontractors to submit their plan of operations showing methods they propose to use in accomplishing major phases of work.

d. The Contractor shall discuss the plans in conferences convened by the Contracting Officer prior to starting work on each major phase of operation. Plans shall include all pertinent information such as layout of haul roads, access roads, storage areas, electrical distribution lines, methods of providing minimum exposure to overhead loads, and methods of access to work areas. The plan for accomplishing the initial work phase shall be submitted within 15 calendar days after award of the contract. Plans for subsequent major phases of work shall be submitted no later than 15 calendar days prior to initiation of work on each major phase.

e. In all areas where construction, demolition, alteration, building, or similar related activities take place, the contractor shall have the following minimum personal protective clothing and equipment requirements in place for any person working on or visiting the site:

(1) Short sleeve shirt.

(2) Long trousers.

(3) Steel-toed safety boots.

(4) Hard hat.

f. In addition to other requirements for accident prevention specified in this contract, the Contractor is responsible for compliance with all Federal and State requirements governing safety and health protection on construction sites and other applicable occupational safety codes. In particular, within the requirements of the German Safety and Health Protection Regulation for Construction Sites, Baustellenverordnung (BaustellV), dated 10 June 1998, the Contractor is responsible for coordination of all work at the site, including development of plans and providing advance notices. The Contractor shall indicate its plan for compliance considering conditions of the work described by the design, technical proposal, operational activities of the Government or others in the area of the work, identification of the coordinator, and implementation of all other accident prevention provisions of this contract. For the compliance with host nation laws and regulations, the contractor will assure that it complies with the non-exclusive list of duties described in this clause. If the contractor determines that additional activities are required to fully comply, the contractor shall assure that compliance with the laws is complete. The duties include:

(1) Conditions of construction and operational activities to be considered include but are not limited construction activities meeting the following criteria:

(a) The work is scheduled to last longer than 30 working days and on which more than 20 workers are occupied simultaneously, or

- 9 -

(b) The volume of work is scheduled to exceed 500 person days, or the work presents particularly hazardous tasks (e.g. excavations deeper than 5 meters, falls from a height of greater than 7 meters, exposures to hazardous chemical or biological substances, work at less than 5 meters from high voltage lines, underground earth works or tunnels, danger of drowning, diving, use of compressed air, work with ionizing radiation, explosives, or work involving assembly or dismantling of heavy prefabricated components (10 tons or greater)).

(2) If the Contractor determines that the BaustellV, dated 10 June 1998, applies, the Contractor shall prepare a Safety and Health Protection Plan (SIGE) as required under that regulation. The SIGE shall be submitted two weeks prior to mobilization. In addition, the Contractor shall appoint a qualified Safety Coordinator who will ensure that safety measures are implemented during construction. The Safety Coordinator must meet minimum training and experience requirements required under Host Nation laws.

(a) The SIGE will be written in a comprehensive form and explained in language the workers understand and shall contain the following minimum information:

(i) Maintenance of tools and equipment.

(ii) Provisions for the storage and disposal of materials and waste, particular hazardous materials and substances.

(iii) Modifying performance periods for such work, taking into consideration the site conditions.

(iv) Organizing cooperation between different employers and contractors without employees.

(v) Interaction between work at the site and other operational activities in the area, on which or near which the first identified work will be performed, and taking into consideration the instructions and advice of the coordinator as well as safety and health plans.

(b) The Contractor is responsible for completing and providing any safety notifications required by host nation authorities and will provide proof to the Contracting Officer that such notifications were made.

4. Deutsche Unfallverhütungsgesetze und -vorschriften

Der Unternehmer muss die FAR 52.236-13, Federal Acquisition Regulation, (Beschaffungsverordnung der US-Bundesbehörden) zur Unfallverhütung befolgen, sowie die darin enthaltene Dienstvorschriften (zum Beispiel EM 385-1-1, Engineers Manual = Ingenieursdienstvorschrift) und die maßgeblichen Sicherheitsgesetze und Vorschriften des Gastgeberstaates. FAR 52.236-13 und besonders die Dienstvorschrift EM 385-1-1 umfassen unter anderem die nachfolgenden Anforderungen:

a. Noch vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle, wird ein vom Unternehmer verfaßter

Unfallverhütungsplan für die spezielle Arbeit und die Gefahren des Vertrages, unter genauer Einhaltung der einschlägigen Anforderungen der Dienstvorschrift EM 385-1-1, von designiertem Regierungspersonal genehmigt. Die genauen Anforderungen für die Entwicklung des Unfallverhütungsplanes sind im Abschnitt 01.A und Anhang A der Dienstvorschrift EM 385-1-1 zu finden. Die Dienstvorschrift EM 385-1-1 ist online unter dem Link: www.usace.army.mil. verfügbar.

http://www.usace.army.mil/

- 10 -

b. Noch vor Beginn jeglicher Arbeiten, die Gefahren darstellen, welche in vorherigen Projektabläufen noch nicht vorkamen oder bei der ein neues Team oder Subunternehmer Arbeiten durchführen müssen, hat der mit der Tätigkeit betraute Unternehmer eine Tätigkeits-Gefahrenanalyse (AHA - activity hazard analysis) zu erstellen. (Siehe Paragraph 01.a.09 of EM 385-1-1)

c. Der Unternehmer hat seine Subunternehmer zu verpflichten, eine

Arbeitsablaufsplanung vorzulegen, die die beabsichtigten Maßnahmen für die Durchführung wichtiger Arbeitsphasen aufzeigt.

d. Noch bevor mit den Arbeiten für jede größere Arbeitsphase begonnen wird, muss der Unternehmer in vom Contracting Officer einberufenen Konferenzen seine Pläne besprechen. Die Pläne müssen alle relevanten Informationen enthalten, wie zum Beispiel Lagepläne für Transportstraßen, Zugangsstraßen, Ablagerungsflächen, elektrische Verteilungsleitungen, die Maßnahmen, die eine Gefährdung durch Überkopf-Lasten auf ein Minimum beschränken und die Art und Weise, wie die Arbeitsstätten erreicht werden können. Der Plan zur Verwirklichung der Arbeiten in der Anfangsphase muss innerhalb von 15 Kalendertagen nach Auftragsvergabe vorliegen. Pläne für größere, darauffolgende Arbeitsphasen müssen spätestens 15 Kalendertage vor dem Arbeitsbeginn jeder größeren Phase vorliegen.

e. In allen Bereichen, in denen Bau-, Abbruch- und Änderungsarbeiten durchgeführt, Bauwerke erstellt oder ähnliche, damit in Verbindung stehende Aktivitäten stattfinden, muss der Unternehmer als Mindesterfordernis für jeden Arbeiter oder Besucher die im Folgenden beschriebene, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsteile zur Verfügung stellen:

(1) Kurzärmeliges Hemd

(2) Lange Hose

(3) Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen

(4) Schutzhelm

f. Zusätzlich zu weiteren Anforderungen an die in diesem Vertrag aufgeführten Unfallverhütungsmaßnahmen, ist der Unternehmer für die Einhaltung aller Bundes- und Staatsvorgaben, die für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen maßgeblich sind, sowie anderer zutreffender berufsbezogener Sicherheits-vorschriften, verantwortlich. Im Besonderen innerhalb der Anforderungen der Deutschen Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV), vom 10 Juni 1998, ist der Unternehmer für die Koordination aller Arbeiten auf der Baustelle, sowie für die Planentwicklung und die Erbringung von Vorabmitteilungen verantwortlich. Der Unternehmer muss seinen Plan zur Einhaltung anzeigen unter Berücksichtigung der Arbeiten, welche im Design und im technischen Angebot beschrieben sind, der operativen Aufgaben der Regierung oder anderer im Arbeitsbereich, die Bestimmung des Koordinators und die Anwendung aller Unfallverhütungsmaßnahmen dieses Vertrages. Zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften des Gastgeberstaates stellt der Unternehmer sicher, dass er die nicht-exklusive Liste der in dieser Klausel beschriebenen Verpflichtungen befolgt. Wenn der Unternehmer feststellt, dass zusätzliche Maßnahmen zur vollständigen Einhaltung notwendig sind, muss er sicherstellen, dass die Gesetze eingehalten werden. Die Verpflichtungen beinhalten:

(1) Die einzuhaltenden Konditionen für bauliche und betriebliche

Tätigkeiten beinhalten - unter anderem - Baumaßnahmen, die folgende Kriterien erfüllen:

- 11 -

(a) Die voraussichtliche Dauer der Arbeiten beträgt mehr als 30 Arbeitstage und es werden mehr als 20 Arbeiter gleichzeitig beschäftigt, oder

(b) Der Umfang der Arbeiten übersteigt 500 Personentage, oder die

Arbeit beinhaltet besonders gefährliche Tätigkeiten (z.B. Erdaushub in einer Tiefe von mehr als 5 m, Arbeiten in einer Höhe von über 7 Metern, Umgang mit gefährlichen chemischen oder biologischen Substanzen, Arbeiten in einem Abstand von weniger als 5 Metern von Hochspannungsleitungen, Tiefbau- oder Tunnelarbeiten, Gefahr zu ertrinken, Arbeiten mit Tauchgeräten, Arbeiten mit Druckluft, Arbeiten mit ionisierender Strahlung, Sprengstoff oder Arbeiten die den Aufbau bzw. Abbau von schweren Fertigbauteilen beinhalten (10 Tonnen oder mehr)).

(2) Stellt der Unternehmer fest, dass die BaustellV vom 10 June 1998, zutreffend ist, muss er gemäß dieser Verordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SIGE) erstellen. Der „SIGE“ muss zwei Wochen vor der Baustelleneinrichtung eingereicht werden. Außerdem muss der Unternehmer einen qualifizierten Sicherheitsbeauftragten bestimmen, der sicherstellt, dass alle Sicherheitsmaßnahmen während der Baumaßnahme umgesetzt werden. In Übereinstimmung mit der Rechtsordnung des Gastgeberstaates muss der Sicherheitsbeauftragte ein Mindestmaß an Training und die notwendigen Erfahrungen aufweisen.

(a) SIGE wird in umfassender Form geschrieben und in einer von den

Arbeitern verständlichen Sprache erklärt und soll mindestens folgende Informationen enthalten:

(i) Instandhaltung der Arbeitsmittel.

(ii) Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbesondere umweltgefährdende Materialien und Gefahrstoffe.

(iii)Anpassen der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der Gegebenheiten auf der Baustelle.

(iv) Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Arbeitgebern und Unternehmern ohne Beschäftigte.

(v) Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder in dessen Umgebung die erstgenannten Arbeiten ausgeführt werden.

Dabei sind die Anweisungen und Empfehlungen des Koordinators sowie der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen.

(b) Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Erstellung und

Bereitstellung jeglicher, von der zuständigen Behörde des Gastgeberlandes geforderten, Sicherheitsbekanntmachungen und muss dem Vertragsoffizier einen Nachweis darüber liefern.

5. Instructions for Contractor's Quality Control Plan

a. The contractor will coordinate with the COR (or receiving activity, if no COR has been appointed) to establish a Contractor's Quality Control Plan (CQCP).

b. The contractor will provide a copy of the CQCP annotated with the contract number to the COR at least one (1) week after contract start date. The COR will submit an approved copy to the contracting officer at the below listed address not later than three (3) weeks after contract start date:

Regional Contracting Office Bavaria

- 12 -

Building 542, Lager 92655 Grafenwoehr

c. In addition to any requirements in the specification or statement of work, the contractor's quality control plan must have as a minimum:

(1) Identification and clearly defined authority of key personnel under the contractor's organization.

(2) A quality inspection system covering all general and specific tasks included in the contract scope of work. It should specify tasks or areas to be inspected on either a scheduled or unscheduled basis, and the manner in which inspections are to be conducted.

(3) The names of firms or individuals tasked to perform inspections and the extent of their authority. This may be in the form of an organization chart or other form approved by the contracting officer's representative (COR).

(4) Proposed test methods, including names of technicians or qualified testing laboratories to be used, if applicable. Tests must be specified.

(5) A method of identifying deficiencies in the quality of services or construction performed before the level of performance becomes unacceptable.

(6) A method of documenting and enforcing quality control operations of both prime and subcontractor work, including inspection and testing.

(7) Key control, internal control or security procedures, if applicable.

(8) Any winterization plans and procedures for outdoor and exposed contractor and Government furnished equipment, if applicable.

(9) A method of identifying deficiencies in the quality of manufacturing, services, or construction performed before the level of performance becomes unacceptable.

(10) Detailed information specifying the types of action the contractor will take to correct deficiencies and prevent their recurrence.

(11) Detailed information on the inspection methods used and proposed test methods, including names of technicians or qualified testing laboratories to be used, if applicable. Tests shall be specified.

5. Qualitätskontrollplan des Auftragnehmers

a. Der Auftragnehmer muss in Abstimmung mit dem COR (oder, falls kein COR ernannt wurde, mit dem Leistungsempfänger) einen annehmbaren Fertigungs- /Gütekontrollplan (CQCP) erstellen.

b. Eine Kopie des genehmigten Fertigungs-/Gütekontrollplans, unter Angabe der Vertragsnummer, muss spätestens eine (1) Woche nach Vertragsbeginn beim Vertreter des Vertragsoffiziers (COR) vorliegen. Der Vertreter des Contracting Officers hat den genehmigten Fertigungs-/Gütekontrollplans dem Contracting Officer spätestens drei (3) Wochen nach Vertragsbeginn unter folgender Adresse einzureichen.

Regional Contracting Office Bavaria Building 542, Lager 92655 Grafenwoehr

c. Außer den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses bzw. der Arbeitsbeschreibung, muss der Fertigungs-/Gütekontrollplan mindestens folgendes beinhalten:

(1) Benennung des verantwortlichen Schlüsselpersonals (Bauleiter etc.) und dessen Befugnisse innerhalb der Organisation des Vertragsnehmers.

- 13 -

(2) Alle speziellen Erfordernisse, die den Umfang der Arbeit ausmachen, müssen durch das Fertigungs-/Gütekontrollsystem abgedeckt sein. Die Art der Kontrolle/Inspektion, planmäßig oder außerplanmäßig, sowie die Arbeit/Arbeitsbereiche selber müssen genau dargelegt werden.

(3) Die Namen der Firmen oder Einzelpersonen, die damit beauftragt wurden, die Fertigungs-/Gütekontrollen durchzuführen und deren klare Befugnisse. Dies kann in der Form einer Organisationsübersicht oder eines anderen, vom Vertreter des Contracting Officers (COR) genehmigten Vorschlages erfolgen.

(4) Die beabsichtigten Prüfungsmethoden, unter Angabe der Namen der Techniker bzw. der Testlaboratorien, die dafür vorgesehen sind (falls zutreffend). Die Tests müssen ausführlich beschrieben werden.

(5) Eine Methode zur Feststellung von Mängeln im Arbeits-/ Leistungsablauf, die eine Nichtabnahme/-annahme seitens des Auftraggebers vorbeugend verhindert.

(6) Ein Nachweis- bzw. Ausführungsverfahren der Fertigungs-/ Gütekontrollmethoden von Leistungen des Hauptunternehmers als auch aller Subunternehmer, einschließlich der vorgesehenen Inspektionen und Tests.

(7) Alle wesentlichen und innerbetrieblichen Kontrollen sowie alle Sicherheitsmaßnahmen (falls zutreffend).

(8) Alle Pläne und Verfahren zur Winterfestmachung von ungeschützten Ausrüstungsgegenständen des Vertragsnehmers oder -gebers.

(9) Eine Methode zur Feststellung von Qualitätsmängeln in der Produktion, im Dienstleistungsbetrieb oder bei den Bauarbeiten, die eine Nichtabnahme/-annahme seitens des Auftraggebers vorbeugend verhindert.

(10) Ausführliche Informationen welche Maßnahmen der Auftragnehmer ergreifen wird um Mängel zu korrigieren und ihre Wiederholung zu verhindern.

(11) Ausführliche Informationen über die angewandten Inspektionsmethoden und die beabsichtigten Testmethoden, unter Angabe der Namen der Techniker bzw. der Testlaboratorien, die dafür vorgesehen sind (falls zutreffend). Die Tests müssen ausführlich beschrieben werden.

6. Disposal of Debris

a. The Sanitary Landfill Grafenwöhr will not accept demolition material, such as asphalt, concrete, wood, construction debris, metal, branches, rootstocks, cardboard, special waste (cleaning agents, paints etc.), dismantled material (cables, pipes, installation material etc.) or soil excavation. This material becomes property of the contractor and shall be disposed of in accordance with German laws and regulations (Closed Cycle and Waste Management Act, Ordinance of Waste Wood Management, Guideline 3.4/1 of the Bavarian Water Board for tar debris, etc.). If applicable, the contractor must commission a certified laboratory to analyze representative samples for classification. Sampling and chemical analysis of the excavated soil shall be executed according to LAGA PN 98 (German Interstate Working Party on Waste Processing - Ordinance for the procedure for physical, chemical and biological analyses in connection with recycling/removal of waste).

b. Waste wood resulting from demolition work shall be disassembled individually and stored separate from other debris. The disposal shall be in compliance with the German Ordinance on the Management of Waste wood ("Altholzverordnung"). Waste wood shall be categorized and disposed of based on the Ordinance on the Management of Waste wood.

c. The dismantled material shall be stored in water-tight covered containers until removal and shall be disposed of at least once a week.

- 14 -

d. Within USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community there is a separate sewer system for rain water and waste water. Therefore, accumulated waste water shall be disposed of via waste water duct in coordination with the COR.

6. Bauschuttabfuhr

a. Abbruchmaterial, wie Teeraufbruch, Beton, Holz, Bauschutt, Metall, Äste, Wurzelstöcke, Kartonagen, Sondermüll (Reiniger, Farben, etc.), ausgebaute Materialien (Kabel, Rohre, Installationsmaterialien, etc.) oder Erdaushub werden nicht an der Mülldeponie im Lager Grafenwöhr angenommen. Diese Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind gemäß deutschen Gesetzen und Vorschriften (Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altholzverordnung, Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft für Teeraufbruch, etc.) zu entsorgen. Gegebenenfalls muss der Auftragnehmer ein zertifiziertes Labor beauftragen, repräsentative Proben zu untersuchen und entsprechend einzustufen. Die Probenahme und Analytik des Bodenaushubs muss nach der Richtlinie LAGA PN 98 (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

- Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen) erfolgen.

b. Fallen im Zuge der Abbrucharbeiten Holzabfälle an, sind diese separat zurück zu bauen und von den übrigen Abfällen getrennt zur Entsorgung bereit zu stellen.

Die Entsorgung ist in der Altholzverordnung geregelt. Der anfallende Holzabfall ist gemäß den Kategorien der Altholzverordung einzuteilen und zu entsorgen.

c. Bauabfälle sind bis zur Abfuhr in wasserdicht abgedeckten Containern zu lagern und mindestens einmal pro Woche abzufahren.

d. Im Bereich der USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community besteht ein Trennsystem für Regenwasser und Schmutzwasser. Anfallendes Schmutzwasser muss deshalb nach Angabe des COR über den Schmutzwasserkanal entsorgt werden.

7. Job Site Equipment and Storage

The contractor shall be responsible for the safe storage of materials and equipment. Upon approval from the COR and at their own risk the contractor may be authorized to erect containers for personnel and construction equipment/materials according to current German workplace ordinance. These containers must be a minimum of 25 meters away from any building occupied by 10 or more personnel.

Construction materials and other equipment shall not be stored in U.S. buildings.

Upon completion of work the contractor shall clean up the storage area and return it to its original condition.

7. Baustelleneinrichtung und Materiallagerung

Der Auftragnehmer ist für eine sichere Lagerung der Materialien und Geräte selbst verantwortlich. Er darf mit Genehmigung des COR und auf eigene Gefahr Container für Personal und Baugeräte/Material gemäß der Arbeitstättenverordnung aufstellen.

Diese Container müssen mindestens 25 m von allen Gebäuden entfernt sein, in denen sich 10 oder mehr Personen aufhalten. Baumaterial und sonstige Gegenstände dürfen nicht in U.S. Gebäuden gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Lagerplatz zu reinigen und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

- 15 -

8. Electromagnetic Compatibility Directive (Germany)

The Contractor certifies that all electrical and electronic equipment and appliances furnished are in compliance with the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU. For radio transmitting and telecommunication devices furnished in the Federal Republic of Germany, the Contractor certifies that all such items have been approved by the Bundesamt für Zulassungen. Any penalties for noncompliance imposed by the Government of the European country where the equipment or appliances are delivered or product liability claims caused by interference generated by furnished appliances or equipment are solely the responsibility of the Contractor.

8. Elektromagnetische Verträglichkeit (Deutschland)

Der Unternehmer bescheinigt, dass alle gelieferten elektrischen und elektronischen Betriebsmittel und Geräte mit der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU übereinstimmen. Für Funkgeräte und Fernmeldeeinrichtungen, die in der Bundesrepublik Deutschland verwendet werden, bescheinigt der Unternehmer, dass diese vom Bundesamt für Zulassungen genehmigt wurden. Alle Strafen für die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen, welche von Behörden des europäischen Landes erlassen werden, in die die Betriebsmittel oder Geräte geliefert wurden oder Produkthaftungsansprüche wegen Störungen, die durch die gelieferten Geräte oder Betriebsmittel verursacht wurden, gehen allein zu Lasten des Unternehmers.

9. Water and Electrical Power Supply (for job sites located in peripheral areas)

Water and electrical power are not available at job sites located in peripheral areas. If required, water and electrical power shall be provided by the contractor

(e. g. emergency power generator, water containers).

9. Wasser- und Baustromversorgung (bei in Aussenbereichen liegenden Baustellen)

Wasser und Baustrom sind an den im Aussenbereich liegenden Baustellen nicht vorhanden. Falls erforderlich, muss beides vom Auftragnehmer gestellt werden

(z. B. Notstromaggregat, Wasserbehälter).

10. Behavior on Ranges and their Danger Zones

Prior to start of work, the contractor's personnel working on this project must attend a briefing concerning the behavior on ranges and their danger zones. The briefing must be attended upon coordination with the COR and will be certified in writing. Interruptions caused by training operations are to be expected.

10. Verhalten auf Schießbahnen und deren Gefahrenbereiche

Vor Baubeginn haben sich die an diesem Projekt beteiligten Personen des Auttragnehmers einer Belehrung über das Verhalten auf Schießbahnen und deren Gefahrenbereiche zu unterziehen. Die Belehrung muss nach Rücksprache mit dem COR absolviert werden und wird schriftlich bestätigt. Mit Stillstandszeiten, bedingt durch Trainingsbetrieb, ist zu rechnen.

- 16 -

11. Driving on Tank Roads

Driving on tank roads is only allowed with a permit. At the pre-construction conference the COR will provide a request for this permit to the contractor. The contractor shall complete this request and have the COR sign it. Then the contractor shall submit the completed signed request to "Range Control" in building # 3015, Grafenwoehr Tower Barracks. After issuance of the permit the contractor can pick up the permit at "Range Control".

11. Fahren auf der Panzerstraße

Fahren auf der Panzerstraße ist nur mit Erlaubnisschein zulässig. Ein Antrag hierfür wird dem Auftragnehmer bei der Bauvorbesprechung vom COR übergeben. Dieser ist vom Auftragnehmer auszufüllen und vom COR unterschreiben zu lassen. Den ausgefüllten Antrag muss der Auftragnehmer bei "Range Control" im Gebäude # 3015, Grafenwoehr Tower Barracks, einreichen. Nach Ausstellung des Erlaubnisscheins kann dieser vom Auftragnehmer bei "Range Control" abgeholt werden.

12. As-built Drawings

a. For the scope of work described in the specification, as-built drawings shall be delivered in the format of CAD Software Microstation, version 8 (DGN-file).

b. The COR will provide the contractor with existing U.S. Government drawing documents on compact disk in the above referenced format. The contractor shall provide the data media required for this purpose. The assignment of the individual drawing levels shall be coordinated with the COR. The as-built drawings shall be provided on compact disk in both the German and English languages.

12. Bestandspläne

a. Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang sind Bestandspläne im Format der CAD-Software Microstation, Version 8 (DGN-Datei), zu liefern.

b. Der COR stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Planunterlagen der U.S.

Regierung auf CD’s im oben aufgeführten Format zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen Datenträger sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die Belegung der einzelnen Zeichnungsebenen ist mit dem COR abzustimmen. Die Bestandspläne sind in deutscher und englischer Sprache auf CD’s zu liefern.

13. Protection of trees, existing plants and planted areas at construction measures according to DIN 18 920

a. Protection of planted areas In order to avoid damage, planted areas shall be surrounded with a fence which is at least 1.8 meter (m) high, lateral fence distance 1.5 m.

- 17 -

b. Protection of trees against mechanical damage Trees within the construction site shall be protected against mechanical damage caused by vehicles, construction machines or any other construction processes by means of a fence as described in the previous paragraph "a". The fence must enclose the entire root area. Root area means the ground surface underneath the tree crown plus 1.5 m (in case of columnar trees add 5 m).

c. Soil excavation must not be performed in the root area.

d. Trenches, depressions or construction pits shall not be created in root areas. If excavation in this area is unavoidable in special cases, the excavation shall only be performed manually and only up to a distance of 2.5 m to the bottom end of the tree.

e. When excavating trenches, roots with a diameter greater than 3 cm shall not be cut. Damages to roots shall be avoided and shall be treated if necessary. All damages shall be reported in writing to the COR immediately.

f. Roots shall be separated by cutting and cut surfaces must be smoothed.

Root ends with a diameter less than 2 cm shall be treated with growth-stimulating substances and root ends with a diameter greater than 2 cm with substances for wound treatment. Roots shall be protected against drying-out and frost.

13. Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen nach DIN 18 920

a. Schutz von Vegetationsflächen Zur Verhinderung von Schäden sind Vegetationsflächen mit einem mindestens 1.8 m hohen Zaun zu umgeben, seitlicher Zaunabstand 1.5 m.

b. Schutz von Bäumen gegen mechanische Schäden Zum Schutz gegen mechanische Schäden durch Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Bauvorgänge sind Bäume im Baubereich durch einen Zaun zu schützen, wie im vorhergehenden Paragraph "a" beschrieben. Der Zaun soll den gesamten Wurzelbereich umschließen. Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kronentraufe) zuzüglich 1.5 m (bei Säulenform zuzüglich 5 m).

c. Im Wurzelbereich darf kein Boden abgetragen werden.

d. Im Wurzelbereich dürfen keine Gräben, Mulden oder Baugruben hergestellt werden. Ist dies im Einzelfall nicht zu vermeiden, darf die Herstellung nur in Handarbeit erfolgen und nicht näher als 2.5 m an den Stammfuß herangeführt werden.

e. Beim Aushub von Gräben dürfen Wurzeln mit einem Durchmesser größer als 3 cm nicht durchtrennt werden. Verletzungen sollen vermieden werden und sind gegebenenfalls zu behandeln. Alle Verletzungen müssen dem COR sofort schriftlich mitgeteilt werden.

f. Wurzeln sind schneidend zu durchtrennen und die Schnittstellen zu glätten.

Wurzelenden mit einem Durchmesser von weniger als 2 cm sind mit wachstumsfördernden Stoffen, Wurzelenden mit einem Durchmesser größer als 2 cm mit Wundbehandlungsstoffen zu behandeln. Die Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu schützen.

- 18 -

14. Spill reporting procedures for contractors working within the Training Area/Tower Barracks and Rose Barracks

a. Applicability: In accordance with USAG Bavaria’s Environmental Management System (EMS) the following procedures shall be followed in the event of a spill of hazardous substances caused by vehicles or equipment of contractors working within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks

b. Hazards for humans and environment:

- Release of hazardous substances during accidents (mainly Petroleum, Oil and

Lubricant (POL)products);

- Release of hazardous substances caused by equipment failure (mainly POL products)

- Release of hazardous substances during transportation of hazardous materials/waste (excluding Class 1, explosives).

c. Protective Measures and Procedures: The following requirements must be met when operating a vehicle within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks.

- Valid driving license appropriate for the vehicle;

- Valid hazardous cargo driver’s license for the transportation of hazardous material/hazardous waste;

- Follow the Road Traffic Regulation:

- Road Traffic Law (Straßenverkehrsgesetz - StVG);

- Road Traffic Regulation (Straßenverkehrsordnung - StVO)Federal Motor Vehicle

Safety Standards (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO);

- European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR);

- Load safety according to VDI 2700 and ADR

- Spill equipment shall be kept on hand (e.g. absorbent, absorbent pads etc.).

d. The following procedures shall be followed should hazardous situations arise:

- Immediately notify the COR and the local US Fire Department under the following number: 09641 – 83 8303 if hazardous substances (diesel, hydraulic fluid etc.), including hazardous waste, are released due to failure of vehicles or construction equipment;

- The contractor shall take immediate protective measures to prevent spilled material from spreading;

- The necessary spill clean-up will be performed by the contractor or their subcontractors.

e. Emergency Procedures – First Aid:

- Secure scene of the accident;

- Inform the COR and the local U.S. Fire Department at 09641-83-8303 (emergency number: 09641-83-112);

- Provide first aid to injured individuals

- 19 -

f. Refueling, Maintenance, Disposal:

- To avoid impacting the environment, appropriate precautionary measures shall be taken during refueling of construction vehicles / equipment;

- Maintenance of vehicles and equipment shall only be conducted on paved surfaces connected to an oil/water separator (such as maintenance hardstands/refueling pads);

- The contractor is responsible for the disposal of hazardous substances and contaminated soil caused by accidents or failure of vehicles/equipment. Proof of proper disposal shall be provided to the COR (Entsorgungsnachweis).

14. Verhaltensregeln für Auftragnehmer bei Freisetzung von Gefahrstoffen auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks (Grafenwöhr) bzw. Rose Barracks (Vilseck)

a. Geltungsbereich: Gemäß dem Umweltmanagementsystem (Environmental Management System – EMS) von USAG Bavaria, wird im Folgenden das Verhalten bei Freisetzung von Gefahrstoffen während des Betriebs von Baufahrzeugen von auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks tätigen Auftragnehmern beschrieben.

b. Gefahren für Mensch und Umwelt:

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Unfällen(in der Regel Mineralöle).

- Freisetzen von Gefahrstoffen durch defekte Maschinen (in der Regel Mineralöle).

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Gefahrstofftransporten/Sondermülltransporten

(ausgenommen Klasse 1, Sprengstoffe)

c. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Voraussetzung für das Führen eines Fahrzeuges auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks:

- Gültige Fahrerlaubnis für das entsprechende Fahrzeug.

- Gültiger Gefahrgutführerschein beim Transport von Gefahrgut/Sondermüll.

- Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

- Straßenverkehrsverordnung (StVO)

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

- Europäisches Abkommen zum internationalen Transport von Gefahrgütern auf

Straßen (Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR).

- Ladungssicherung entsprechend VDI 2700 und ADR

- Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölunfällen ist für den Notfall bereitzuhalten

(z.B. Bindemittel, Ölbindematten etc.).

d. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall:

- Bei Freisetzen von Gefahrstoffen (auch Sondermüll) oder Betriebsmitteln

(Hydrauliköl, Diesel usw.) durch Defekte an Fahrzeugen bzw. Baumaschinen sind sofort der COR und die Standortfeuerwehr unter der Telefonnummer 09641-83-8303 zu verständigen.

- Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass geeignete Sofortmaßnahmen getroffen werden um ein Ausbreiten zu verhindern.

- Die anfallenden Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer bzw. Subunternehmer durchzuführen.

- 20 -

e. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe:

- Unfallstelle sichern.

- COR und Standortfeuerwehr unter 09641-83-8303 (Notruf: 09641-83-112) verständigen.

- Verletzte versorgen.

f. Betanken, Instandhaltung, Entsorgung:

- Beim Betanken von Baustellenfahrzeugen / Baumaschinen sind geeignete

Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Umweltschäden zu vermeiden.

- Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen und Baumaschinen sind grundsätzlich nur auf befestigtem Untergrund mit Anschluss an einen Ölabscheider durchzuführen (z.B. Wartungs- und Betankungsflächen).

- Die Entsorgung von ausgelaufenen Substanzen oder von verunreinigtem Boden als Folge von Unfällen oder durch defekte Fahrzeuge/Baumaschinen ist vom Auftragnehmer selbst durchzuführen. Dem COR ist ein Entsorgungsnachweis vorzulegen.

15. Time extensions for unusually severe weather

a. The following specifies the procedure for the determination of time extensions for unusually severe weather in accordance with the contract clause FAR 52.249-10, DEFAULT (FIXED PRICE CONSTRUCTION). In order for the Contracting Officer to award a time extension under this clause, the following conditions must be met:

(1) The weather experienced at the project site during the contract period must be found to be unusually severe, that is, more severe than the adverse weather anticipated for the project location during any given month.

(2) The unusually severe weather must actually cause a delay to the completion of the project. The delay must be beyond the control and without the fault or negligence of the contractor.

b. The following schedule of monthly anticipated adverse weather delays for the project location will constitute the base line for monthly weather time evaluations. The contractor’s performance schedule must reflect these anticipated adverse weather delays in all weather dependent activities.

Monthly Anticipated Adverse Weather Calendar Days

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |

| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

c. Upon acknowledgement of the Notice to Proceed (NTP) and continuing throughout the contract, the contractor shall record on its inspection records, the occurrence of adverse weather and resultant impact to normally scheduled work.

Actual adverse weather delay days must prevent work on critical activities for 50 percent or more of the contractor’s scheduled work day.

- 21 -

d. The number of actual adverse weather delay days shall include days impacted by actual adverse weather (even if adverse weather occurred in previous month), be calculated chronologically from the first to the last day of each month and be recorded as full days. If the number of actual adverse weather delay days exceeds the number of days anticipated in paragraph b above, the contracting officer will approve the exceeding calendar days and issue a modification for time in accordance with contract clause FAR 52.249-10.

15. Zeitverlängerungen im Falle extrem schlechten Wetters

a. Im Folgenden wird der Verfahrensablauf zur Gewährung von Zeitverlängerungen bei extrem schlechtem Wetter gemäß der Vertragsklausel FAR 52.249-10, NICHTEINHALTUNG (FESTPREISBAUVERTRAG) beschrieben. Damit der Vertragsoffizier eine Zeitverlängerung im Rahmen dieser Klausel gewähren kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

(1) Die Wetterbedingungen auf der Baustelle müssen sich während der Vertragslaufzeit als extrem schlecht erweisen, das heißt, schlechter als man für den jeweiligen Monat am Ausführungsort erwarten würde.

(2) Das extrem schlechte Wetter muss tatsächlich der Grund für eine

Verzögerung der Fertigstellung der Baumaßnahme sein. Grund für eine Verzögerung ist höhere Gewalt ohne Verschulden oder Fahrlässigkeit seitens des Auftragnehmers.

b. Die nachfolgende Aufstellung der monatlich zu erwartenden Verzögerungen bedingt durch schlechtes Wetter gilt als Basis für die monatliche Zeitauswertung.

Die zu erwartenden Verzögerungen aufgrund schlechten Wetters müssen im Bauzeitenplan des Auftragnehmers ersichtlich sein.

Monatlich zu erwartende Schlechtwettertage

| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |

| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

c. Nach Zurkenntnisnahme der "Notice to Proceed" (Anweisung zum Beginn der Arbeiten) und während der gesamten Vertragslaufzeit muss der Auftragnehmer die Schlechtwettertage und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die geplanten Arbeiten dokumentieren. Tatsächliche Schlechtwettertage sind vom Auftragnehmer geplante Arbeitstage, an denen entscheidende Tätigkeiten für mindestens einen halben Arbeitstag (50%) oder länger behindert werden.

d. Die Anzahl der tatsächlichen Verzögerungstage bedingt durch Schlechtwetter beinhaltet auch die Tage, die durch wirklich schlechtes Wetter verursacht wurden, (selbst wenn das schlechte Wetter im vorangegangenen Monat aufgetreten ist). Diese sollen in zeitlicher Abfolge, vom ersten bis zum letzten Tag eines jeden Monats, als volle Tage abgerechnet werden. Sollte die Anzahl der tatsächlichen Verzögerungen bedingt durch Schlechtwetter die Anzahl der zu erwartenden Tage (siehe Paragraph b, oben) überschreiten, wird der Vertragsoffizier die zusätzlichen Kalendertage genehmigen und eine Vertragsverlängerung in Übereinstimmung mit der Vertragsklausel FAR 52.249-10 ausstellen.

- 22 -

16. Security Checks

The contractor must consider delays caused by checks when entering and leaving the construction sites on US installations, as this will not be separately reimbursed.

16. Sicherheitskontrollen

Verzögerungen bedingt durch Zugangskontrollen beim Betreten und Verlassen der Baustellen innerhalb von Liegenschaften der US-Armee sind vom Auftragnehmer zu berücksichtigen, da diese nicht extra bezahlt werden.

17. Anti-Terrorism/Operations Security (AT/OPSEC) Requirements

Contractors and subcontractors shall comply with the following marked AT/OPSEC requirements:

X a. Access and General Protection/Security Policy and Procedures. The contractor and all associated subcontractor employees will comply with applicable installation, facility, and area commander installation/facility access and local security policy and procedures (provided by Government representative). The contractor will also provide all information required for background checks to meet installation-access requirements to be accomplished by the installation provost marshal office, director of emergency services, or security office. The contractor workforce must comply with all personal identity verification requirements as directed by DOD, HQDA, and local policy.