04a_-_Attachment_I_-_Specifications_-_Revision_I_-_05_December_2016.pdf

Page 1 of 175 Pages Seite 1 von 175 Seiten

- 1 -

ATTACHMENT # I

DEPARTMENT OF THE ARMY

UNITED STATES ARMY GARRISON GRAFENWOEHR

DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS

UNIT 28130

APO AE 09114-8130

26 October 2016 REVISION I 05 December 2016

S P E C I F I C A T I O N

Repair, Install and Replace Ceilings, Walls and Doors within Buildings, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

Reparieren, Einbauen und Ersetzen von Decken, Wänden und Türen innerhalb von Gebäuden, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community

In the event of a disagreement between the English text and the courtesy translation of this specification the English text will govern.

Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen dem englischen Text der Leistungsbeschreibung und der Gefälligkeitsübersetzung ist der englische Text maßgebend.

Internal code: I17CE_GV - Copy.doc, 3 Jan 2017, Arnold, Grimm, last saved 3 Jan 2017 14:31:00, Georg Arnold

- 2 -

1. General Description

The work specified includes the repair, installation and replacement of suspended ceilings, walls and doors, including floors, windows, kitchen and sanitary equipment, necessary paint work and removal of asbestos containing materials within USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community, this means within Tower Barracks (Grafenwoehr), Rose Barracks (Vilseck), the Field Camps, Ranges at Grafenwoehr Training Area, etc.

1. Allgemeine Beschreibung

Die beschriebenen Leistungen umfassen die Reparatur, den Einbau und das Auswechseln von abgehängten Decken, Wänden und Türen, einschließlich Fußböden, Fenstern, Kuechen- und Sanitäreinrichtungen, notwendigen Anstricharbeiten und Ausbau von asbesthaltigen Materialien innerhalb von USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community, das heißt in der Tower Barracks (Grafenwöhr), Rose Barracks (Vilseck), in den Feldlagern, auf den Schiessbahnen des Truppenübungsplatzes Grafenwoehr, usw.

2. Regulations

The work to be accomplished and material to be furnished shall be in accordance with the following standards and regulations:

a. DIN standards (German Industry Standards) of German Construction Contract Procedures (VOB), Part C, identified below are governing:

DIN 18 299 General Regulations for all kinds of Construction Work DIN 18 300 Earth Work DIN 18 308 Drainage Work DIN 18 330 Masonry Work DIN 18 331 Concrete Work DIN 18 332 Natural Stone Work DIN 18 333 Cast Stone Work DIN 18 334 Carpentry and Constructional Timber Work DIN 18 335 Steel Construction Work DIN 18 336 Sealing Work DIN 18 338 Roofing and Roof Sealing Work DIN 18 339 Plumber's Metalwork DIN 18 340 Dry Wall Construction DIN 18 345 Thermal Insulation Composite Systems DIN 18 350 Plaster and Stucco Work DIN 18 351 Curtain-type Facades Ventilated at Rear DIN 18 352 Tile and Slab Work DIN 18 353 Floor Finishing Work DIN 18 355 Joinery Work DIN 18 357 Metal Fitting Work DIN 18 360 Metal Construction Work DIN 18 361 Glazing Work DIN 18 363 Painting and Enameling Work, Surface Coatings DIN 18 364 Corrosion Protection on Steel Constructions DIN 18 365 Floor Covering Work DIN 18 381 Gas, Water and Sewer Systems within Buildings DIN 18 382 Low and Medium Voltage Systems with Nominal Voltage up to 36 kV DIN 18 451 Scaffolding Work

- 3 -

DIN 18 459 Demolition and Deconstruction

b. Other regulations:

VDE Regulation No. 0100 Erection of power installations, with rated voltages up to 1000 V

EN ISO 16484 Building Automation and Control System (BACS)

Pertinent accident prevention regulations of the employer's liability insurance association.

2. Vorschriften

Die auszuführenden Arbeiten und zu liefernden Materialien müssen den folgenden Bestimmungen und Vorschriften entsprechen:

a. DIN Bestimmungen der VOB, Teil C, wie nachfolgend aufgeführt, sind gültig:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18 300 Erdarbeiten DIN 18 308 Dränarbeiten DIN 18 330 Mauerarbeiten DIN 18 331 Betonarbeiten DIN 18 332 Naturwerksteinarbeiten DIN 18 333 Betonwerksteinarbeiten DIN 18 334 Zimmer- und Holzbauarbeiten DIN 18 335 Stahlbauarbeiten DIN 18 336 Abdichtungsarbeiten DIN 18 338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18 339 Klempnerarbeiten DIN 18 340 Trockenbauarbeiten DIN 18 345 Wärmedämm-Verbundsysteme DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten DIN 18 351 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden DIN 18 352 Fliesen- und Plattenarbeiten DIN 18 353 Estricharbeiten DIN 18 355 Tischlerarbeiten DIN 18 357 Beschlagarbeiten DIN 18 360 Metallbauarbeiten DIN 18 361 Verglasungsarbeiten DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen DIN 18 364 Korrosionsschutz an Stahlbauten DIN 18 365 Bodenbelagarbeiten DIN 18 381 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden DIN 18 382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV DIN 18 451 Gerüstarbeiten DIN 18 459 Abbruch- und Rückbauarbeiten

b. Sonstige Bestimmungen:

VDE Bestimmung Nr. 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

EN ISO 16484 Systeme der Gebäudeautomation (GA)

- 4 -

Einschlägige Unfallverhütungvorschriften der Berufsgenossenschaft

3. Disposal of Debris

a. The Sanitary Landfill Grafenwöhr will not accept demolition material, such as asphalt, concrete, wood, construction debris, metal, branches, rootstocks, cardboard, special waste (cleaning agents, paints etc), dismantled material (cables, pipes, installation material etc.) or soil excavation. This material becomes property of the contractor and shall be disposed of in accordance with German laws and regulations (Closed Cycle and Waste Management Act, Ordinance of Waste Wood Management, Guideline 3.4/1 of the Bavarian Water Board for tar debris, etc.). If applicable, the contractor must commission a certified laboratory to analyze representative samples for classification. Sampling and chemical analysis of the excavated soil shall be executed according to LAGA PN 98 (German Interstate Working Party on Waste Processing - Ordinance for the procedure for physical, chemical and biological analyses in connection with recycling/removal of waste).

b. Waste wood resulting from demolition work shall be disassembled individually and stored separate from other debris. The disposal shall be in compliance with the German Ordinance on the Management of Waste wood ("Altholzverordnung"). Waste wood shall be categorized and disposed of based on the Ordinance on the Management of Waste wood.

c. The dismantled material shall be stored in water-tight covered containers until removal and shall be disposed of at least once a week.

d. Within USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community there is a separate sewer system for rain water and waste water. Therefore, accumulated waste water shall be disposed of via waste water duct in coordination with the COR.

3. Bauschuttabfuhr

a. Abbruchmaterial, wie Teeraufbruch, Beton, Holz, Bauschutt, Metall, Äste, Wurzelstöcke, Kartonagen, Sondermüll (Reiniger, Farben, etc.), ausgebaute Materialien (Kabel, Rohre, Installationsmaterialien, etc.) oder Erdaushub werden nicht an der Mülldeponie im Lager Grafenwöhr angenommen. Diese Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind gemäß deutschen Gesetzen und Vorschriften (Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altholzverordnung, Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft für Teeraufbruch, etc.) zu entsorgen. Gegebenenfalls muß der Auftragnehmer ein zertifiziertes Labor beauftragen, repräsentative Proben zu untersuchen und entsprechend einzustufen. Die Probenahme und Analytik des Bodenaushubs muß nach der Richtlinie LAGA PN 98 (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall - Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen) erfolgen.

b. Fallen im Zuge der Abbrucharbeiten Holzabfälle an, sind diese separat zurück zu bauen und von den übrigen Abfällen getrennt zur Entsorgung bereit zu stellen.

Die Entsorgung ist in der Altholzverordnung geregelt. Der anfallende Holzabfall ist gemäß den Kategorien der Altholzverordung einzuteilen und zu entsorgen.

c. Bauabfälle sind bis zur Abfuhr in wasserdicht abgedeckten Containern zu lagern und mindestens einmal pro Woche abzufahren.

- 5 -

d. Im Bereich der USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community besteht ein Trennsystem für Regenwasser und Schmutzwasser. Anfallendes Schmutzwasser muß deshalb nach Angabe des COR über den Schmutzwasserkanal entsorgt werden.

4. Disposal of Contaminated Soil

Organoleptically conspicuous excavated soil shall be lab-examined for contamination according to the criteria of LAGA (Working Group of the Federal States on Waste).

For this purpose, the contractor shall take three (3) representative mixed samples, combined from at least 5 single samples (recesses) per 500 cbm excavated soil.

The installation classes shall be determined in accordance with the identified parameters of the respective classification values and the material shall be disposed of accordingly.

The contractor shall coordinate with the COR the soil sampling needed for the analysis and test report.

4. Entsorgung von kontaminiertem Erdreich

Organoleptisch auffälliges, ausgehobenes Erdmaterial muß auf Kontamination gemäß LAGA-Kriterien (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) untersucht werden.

Hierzu sind drei (3) repräsentative Mischproben, erstellt aus jeweils mindesten 5 Einzelproben (Einstichen) pro 500 cbm Aushub zu entnehmen.

Nach den ermittelten Parametern der Zuordnungswerte sind die Einbauklassen festzulegen und das Material entsprechend zu entsorgen.

Zur Entnahme der Proben durch den Auftragnehmer für die Erstellung der Analyse und des Testberichtes hat der Auftragnehmer mit dem COR Kontakt aufzunehmen.

5. Hazardous Waste

Hazardous waste (e. g. glue, containers of chemical products and materials) shall be disposed of at the appropriate waste disposal site in accordance with German law and regulation by the contractor. Hazardous waste shall not be stored or dumped on U.

S. Army controlled property. Costs for hazardous waste disposal shall not be separately priced, unless specifically stated otherwise. A copy of the waste consignment document, accompanying papers and weight certificate shall be provided to the COR.

5. Sondermüll

Sondermüll (z. B. Kleber, Behälter von chemischen Produkten und Materialien) muß vom Auftragnehmer auf einem geeigneten Entsorgungsplatz nach deutschen Gesetzen und Vorschriften deponiert werden. Der Sondermüll darf nicht auf dem Territorium der U.

S. Armee deponiert werden. Die Kosten für die Sondermüllabfuhr sind nicht gesondert aufzuführen, außer wenn dies ausdrücklich verlangt wird. Eine Kopie des Entsorgungsnachweises, Begleitschein und Wiegeschein muß dem COR ausgehändigt werden.

- 6 -

6. Job Site Equipment and Storage

The contractor shall be responsible for the safe storage of materials and equipment. Upon approval from the COR and at their own risk the contractor may be authorized to erect containers for personnel and construction equipment/materials according to current German workplace ordinance. These containers must be a minimum of 25 meters away from any building occupied by 10 or more personnel.

Construction materials and other equipment shall not be stored in U.S. buildings.

Upon completion of work the contractor shall clean up the storage area and bring it back to its original condition.

6. Baustelleneinrichtung und Materiallagerung

Der Auftragnehmer ist für eine sichere Lagerung der Materialien und Geräte selbst verantwortlich. Er darf mit Genehmigung des COR und auf eigene Gefahr Container für Personal und Baugeräte/Material gemäß der Arbeitstättenverordnung aufstellen.

Diese Container müssen mindestens 25 m von allen Gebäuden entfernt sein, in denen sich 10 oder mehr Personen aufhalten. Baumaterial und sonstige Gegenstände dürfen nicht in U.S. Gebäuden gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Lagerplatz zu reinigen und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

7. Paints

All paints, oil, lubricating products and containers of chemical products and materials shall be disposed of at an appropriate waste disposal site according to German laws and regulations. They must not be dumped on U. S. Army controlled property.

7. Farben

Alle Farben, Öle, Schmierprodukte und Behälter von chemischen Produkten und Materialien müssen auf einem geeigneten Entsorgungsplatz nach deutschen Gesetzen und Vorschriften deponiert werden. Sie dürfen nicht auf Eigentum der U. S. Armee deponiert werden.

8. German Paint Products

German paint products may be used. However, these products must be in accordance with American specifications.

8. Deutsche Farbprodukte

Es können auch deutsche Farbprodukte verwendet werden. Diese müssen jedoch den amerikanischen Spezifikationen entsprechen.

- 7 -

9. Additional regulations for data and telephone installation

For data and telephone installation, the latest editions of 5th Signal´s "STANDARDS FOR CABLE DISTRIBUTION SYSTEMS (CDS), INSIDE CABLE DISTRIBUTION SYSTEMS (ICDS) AND CABLING SYSTEMS AT U.S. GOVERNMENT OWNED FACILITIES" are valid. In the case of conflicts between the specification and this regulation the specification shall govern. A copy of this regulation (in English or German language) can be requested from USAG Bavaria, DPW, Tel: 09641-83-6268 at any time.

Line systems, patch panels and data outlets must be compatible to each other.

9. Zusätzliche Vorschriften für Daten- und Telefoninstallation

Für die Daten- und Telefoninstallation gelten zusätzlich die "STANDARDS FOR CABLE

DISTRIBUTION SYSTEMS (CDS), INSIDE CABLE DISTRIBUTION SYSTEMS (ICDS) AND CABLING

SYSTEMS AT U.S. GOVERNMENT OWNED FACILITIES" von 5th Signal in der neuesten Ausgabe. Bei Widersprüchen zwischen Leistungsverzeichnis und dieser Vorschrift gilt das Leistungsverzeichnis. Eine Kopie der Vorschrift (in englischer oder deutscher Sprache) kann jederzeit bei USAG Bavaria, DPW, Tel: 09641-83-6268, angefordert werden.

Leitungsanlagen, Patchpanels und Datensteckdosen müssen kompatibel zueinander sein.

10. Traffic Control

The contractor shall ensure that traffic flow interruptions, due to construction work, will be kept to a minimum. No construction work shall impede traffic between 0630 and 0730 hours and between 1530 and 1630 hours. The contractor is responsible for traffic control; if necessary, traffic lights shall be used.

10. Verkehrsregelung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, daß die Bauarbeiten den fließenden Verkehr nicht übermäßig behindern. Deshalb sind zwischen 06.30 und 07.30 Uhr und zwischen 15.30 und 16.30 Uhr Bauarbeiten, die den Verkehr behindern, zu unterbrechen. Für die Verkehrsregelung ist Sorge zu tragen, notfalls mit einer Ampelanlage.

11. Construction Performance

The contractor is responsible for locating underground electrical, heating, water and telephone lines by means of cable searching devices or similar equipment.

Damage caused by the contractor shall be repaired by the contractor at their own expense.

11. Bauausführung

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, die Elektro-, Heizungs-, Wasser- und Telefonleitungen im Erdreich mittels Kabelsuchgeräten oder ähnlichem zu lokalisieren. Eventuelle Beschädigungen müssen von ihm auf seine Kosten behoben werden.

- 8 -

12. Water and Electrical Power Supply (for IDT Contracts)

a. Where available, water and electrical power required for the execution of task orders will be made available to the contractor without charge in accordance with FAR clause 52.236-14 "AVAILABILITY AND USE OF UTILITY SERVICES". Necessary connections to lines shall be made and a meter shall be provided by the contractor without additional cost to the U.S. Government. In areas where water and electrical power are not available, the contractor shall be responsible for providing it.

b. Construction equipment and tools shall not be connected to existing mains supply, but must be connected to worksite distribution boards. The connection of worksite distribution boards is authorized only in the presence of personnel from the Electrical Shop, Utilities Branch, DPW. They also define the connection point.

Arbitrary opening of cable distributions or low-voltage switchgears is not authorized. The necessary coordination shall be made prior to the connection with the COR in writing.

c. Electrical systems at job sites must be checked regularly (specifically after relocation) according to BGV A3 (regulation of the employer's liability insurance association) by a skilled electrical employee. Contractor shall keep measurement reports and test certificates in the construction office and shall present those records upon request by the Government. Electrical connections or temporary installations shall be in accordance with all VDE regulations.

d. Use of electrical heaters on job site is prohibited. If heating is necessary, other heating sources shall be used instead and shall be coordinated with the COR prior to use in writing.

e. Provision of construction water or water required for other temporary purposes shall be coordinated in advance with the COR in writing. DIN EN 1717 defines the requirements concerning the protection of drinking water within drinking water systems as well as the general requirements for safety arrangements to prevent pollution of drinking water caused by backflow. DIN EN 1717 shall be strictly followed.

f. The contractor shall use stand pipe meters or hydrant meters to monitor temporary water usage from hydrants. This equipment must be approved by the "Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs" DVGW. Ending of the temporary water usage shall be immediately reported to the COR in writing.

12. Wasser- und Baustromversorgung (für IDT Verträge)

a. Soweit vorhanden, werden Wasser und Baustrom, die für die Ausführung von „Task Ordern“ nötig sind, dem Auftragnehmer gemäß FAR Klausel 52.236-14 "VERFÜGBARKEIT UND BENUTZUNG VON VERSORGUNGSLEISTUNGEN" kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer muss notwendige Anschlüsse an Leitungen vornehmen und einen Zwischenzähler bereitstellen, ohne dass der U.S. Regierung zusätzliche Kosten entstehen. In Bereichen, in denen Wasser und Baustrom nicht zur Verfügung stehen, ist der Auftragnehmer selbst für die Beschaffung verantwortlich.

- 9 -

b. Baumaschinen und Werkzeuge dürfen nicht an das vorhandene Stromnetz, sondern nur an einen Baustellenverteiler angeschlossen werden. Das Anschließen von Baustellenverteilern darf nur im Beisein von Mitarbeitern des DPW, Utilities Branch, Elektroshop erfolgen. Diese legen auch den Anschlußpunkt fest. Eigenmächtiges Öffnen von Kabelverteilern oder Niederspannungsschaltanlagen ist nicht erlaubt. Die notwendige Koordination erfolgt schriftlich über den COR vor dem Anschließen.

c. Baustromanlagen sind einer regelmäßigen Prüfung nach BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift) durch eine Elektrofachkraft zu unterziehen (insbesondere nach Umsetzen). Die Mess- und Prüfprotokolle sind im Baubüro zu hinterlegen und auf Verlangen des Auftraggebers vorzuzeigen. Elektrische Anschlüsse oder vorläufige Einrichtungen müssen den VDE Vorschriften entsprechen.

d. Die Verwendung von Elektroheizungen auf Baustellen ist nicht erlaubt. Wenn eine Heizung erforderlich ist, müssen andere Brennstoffe verwendet werden. Dies ist mit dem COR vor der Verwendung schriftlich zu koordinieren.

e. Der Bezug von Bauwasser oder Wasser für sonstige vorübergehende Zwecke ist schriftlich mit dem COR zu koordinieren. Die DIN EN 1717 definiert die Anforderung zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen und die allgemeinen Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen. Die DIN EN 1717 ist dringendst einzuhalten.

f. Für die vorübergehende Wasserentnahme aus Hydranten sind Standrohrzähler oder Hydrantenzähler vom Auftragnehmer zu verwenden. Diese Einrichtungen müssen von der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs DVGW geprüft sein.

Die Beendigung der vorübergehenden Wasserentnahme ist dem COR umgehend schriftlich zu melden.

13. Digging Work

Digging work shall be performed only with approval of the COR in writing.

Therefore, a digging permit shall be requested from the COR at the pre-construction conference.

13. Grabarbeiten

Grabarbeiten dürfen nur mit der schriftlichen Erlaubnis des CORs vorgenommen werden.

Aus diesem Grunde ist vom COR ein Erlaubnisschein (Digging Permit) bei der Bauvorbesprechung zu beantragen.

14. As-built Drawings

a. For the scope of work described in the specification, as-built drawings shall be delivered in the format of CAD Software Microstation, version 8 (DGN-file).

- 10 -

b. The COR will provide the contractor with existing U.S. Government drawing documents on compact disk in the above referenced format. The contractor shall provide the data media required for this purpose. The assignment of the individual drawing levels shall be coordinated with the COR. The as-built drawings shall be provided on compact disk in both the German and English languages.

14. Bestandspläne

a. Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang sind Bestandspläne im Format der CAD-Software Microstation, Version 8 (DGN-Datei), zu liefern.

b. Der COR stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Planunterlagen der U.S.

Regierung auf CD’s im oben aufgeführten Format zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen Datenträger sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die Belegung der einzelnen Zeichnungsebenen ist mit dem COR abzustimmen. Die Bestandspläne sind in deutscher und englischer Sprache auf CD’s zu liefern.

15. Refilling of the Heating Systems

Heating systems or parts of the systems which have been discharged shall be filled only through the water treatment installed in the heating plant of Bayernwerk AG.

The contractor shall give Bayernwerk notice of the work. The contractor shall provide the chemicals required for the filling of the system. Prior to filling, the entire line system shall be rinsed twice thoroughly, including cleaning of the filters and dirt traps. The COR shall be notified of the work to be performed two working days in advance in writing. The cost of these measures must be included in the respective individual item(s) of the specification.

15. Nachfüllen der Heizungsanlagen

Heizsysteme oder Teile davon, die entleert wurden, dürfen nur über die im Heizkraftwerk der Bayernwerk AG installierte Wasseraufbereitung gefüllt werden.

Die Arbeiten sind vom Auftragsnehmer beim Bayernwerk anzumelden. Die beim Füllen der Anlage benötigten Chemikalien gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Vor dem Füllen ist ein gründliches zweimaliges Durchspülen des gesamten Leitungsnetzes einschließlich Säuberung der Filter und Schmutzfänger erforderlich. Die Durchführung der Leistung ist dem COR zwei Arbeitstage vorher schriftlich anzuzeigen. Die Kosten für diese Maßnahmen sind in die entsprechenden einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

16. Preliminary Remarks for Fire Alarm System

a. The firm responsible for installation and commissioning of the fire alarm system shall be certified for installation and commissioning of Esser fire alarm systems according to DIN 14675 and for a quality management system according to ISO 9001. Furthermore, it must have VDS authorization for Esser fire alarm systems.

These certifications shall be submitted to the COR prior to start of installation work.

- 11 -

b. The firm shall review the project specifications. If any changes are necessary for the installation of the fire alarm system according to regulations, the COR shall be informed in writing before start of installation work.

16. Vorbemerkungen für Brandmeldeanlage

a. Die für die Montage und Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage verantwortliche Firma muss gemäß DIN 14675 für die Montage und Inbetriebnahme von Esser Brandmeldeanlagen und nach ISO 9001 für ein Qualitäts-Managementsystem zertifiziert sein. Ausserdem muss sie eine VDS-Zulassung für Esser Brandmeldeanlagen besitzen.

Die entsprechenden Dokumente sind dem COR vor Beginn der Installationsarbeiten vorzulegen.

b. Die Firma hat die Projektunterlagen zu überprüfen. Sollten für eine vorschriftsmäßige Installation der Brandmeldeanlage irgendwelche Änderungen erforderlich sein, so ist dies dem COR vor Beginn der Installationsarbeiten schriftlich mitzuteilen.

17. Asbestos

a. If asbestos-containing materials are mentioned in the specifications / drawings, the contractor is responsible for the protection of their workers and other individuals during performance of work (in accordance with TRGS 519 (Technical rule for hazardous substances)).

b. If the contractor encounters material suspected of containing asbestos, the project manager shall immediately inform the COR. An immediate verbal notification is acceptable, however it shall be communicated in writing within 2 working days.

The contractor shall treat suspected material as if it contains asbestos and leave it in place until the results of the analysis are released.

17. Asbest

a. Wenn im Leistungsverzeichnis bzw. in den Zeichnungen asbesthaltige Materialien angegeben sind, so ist der Auftragnehmer verantwortlich für den Schutz der Arbeiter und anderer Personen während der Arbeitsausführung (gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe)).

b. Wenn der Auftragnehmer Material vorfindet, welches möglicherweise Asbest enthält, so muss der Bauleiter sofort den COR informieren. Eine sofortige mündliche Benachrichtigung ist akzeptabel. Eine schriftliche Benachrichtigung muß jedoch innerhalb von 2 Arbeitstagen nachgereicht werden. Der Auftragnehmer hat dieses möglicherweise asbesthaltige Material als asbesthaltig zu betrachten und bis zum Vorliegen von Analyseergebnissen an Ort und Stelle zu belassen.

18. Spill reporting procedures for contractors working within the Training Area/Tower Barracks and Rose Barracks

a. Applicability: In accordance with USAG Bavaria’s Environmental Management System (EMS) the following procedures shall be followed in the event of a spill of hazardous substances caused by vehicles or equipment of contractors working within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks

- 12 -

b. Hazards for humans and environment:

- Release of hazardous substances during accidents (mainly Petroleum, Oil and

Lubricant (POL)products);

- Release of hazardous substances caused by equipment failure (mainly POL products)

- Release of hazardous substances during transportation of hazardous materials/waste (excluding Class 1, explosives).

c. Protective Measures and Procedures: The following requirements must be met when operating a vehicle within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks.

- Valid driving license appropriate for the vehicle;

- Valid hazardous cargo driver’s license for the transportation of hazardous material/hazardous waste;

- Follow the Road Traffic Regulation:

- Road Traffic Law (Straßenverkehrsgesetz - StVG);

- Road Traffic Regulation (Straßenverkehrsordnung - StVO)Federal Motor Vehicle

Safety Standards (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO);

- European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR);

- Load safety according to VDI 2700 and ADR

- Spill equipment shall be kept on hand (e.g. absorbent, absorbent pads etc.).

d. The following procedures shall be followed should hazardous situations arise:

- Immediately notify the COR and the local US Fire Department under the following number: 09641 – 83 8303 if hazardous substances (diesel, hydraulic fluid etc.), including hazardous waste, are released due to failure of vehicles or construction equipment;

- The contractor shall take immediate protective measures to prevent spilled material from spreading;

- The necessary spill clean-up shall be performed by the contractor or their subcontractors.

e. Emergency Procedures – First Aid:

- Secure scene of the accident;

- Inform the COR and the local U.S. Fire Department at 09641-83-8303 (emergency number: 09641-83-112);

- Provide first aid to injured individuals

- 13 -

f. Refueling, Maintenance, Disposal:

- To avoid impacting the environment, appropriate precautionary measures shall be taken during refueling of construction vehicles / equipment;

- Maintenance of vehicles and equipment shall only be conducted on paved surfaces connected to an oil/water separator (such as maintenance hardstands/refueling pads);

- The contractor is responsible for the disposal of hazardous substances and contaminated soil caused by accidents or failure of vehicles/equipment. Proof of proper disposal shall be provided to the COR (Entsorgungsnachweis).

18. Verhaltensregeln für Auftragnehmer bei Freisetzung von Gefahrstoffen auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks (Grafenwöhr) bzw. Rose Barracks (Vilseck)

a. Geltungsbereich: Gemäß dem Umweltmanagementsystem (Environmental Management System – EMS) von USAG Bavaria, wird im Folgenden das Verhalten bei Freisetzung von Gefahrstoffen während des Betriebs von Baufahrzeugen von auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks tätigen Auftragnehmern beschrieben.

b. Gefahren für Mensch und Umwelt:

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Unfällen(in der Regel Mineralöle).

- Freisetzen von Gefahrstoffen durch defekte Maschinen (in der Regel Mineralöle).

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Gefahrstofftransporten/Sondermülltransporten

(ausgenommen Klasse 1, Sprengstoffe)

c. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Voraussetzung für das Führen eines Fahrzeuges auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks:

- Gültige Fahrerlaubnis für das entsprechende Fahrzeug.

- Gültiger Gefahrgutführerschein beim Transport von Gefahrgut/Sondermüll.

- Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

- Straßenverkehrsverordnung (StVO)

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

- Europäisches Abkommen zum internationalen Transport von Gefahrgütern auf

Straßen (Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR).

- Ladungssicherung entsprechend VDI 2700 und ADR

- Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölunfällen ist für den Notfall bereitzuhalten

(z.B. Bindemittel, Ölbindematten etc.).

d. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall:

- Bei Freisetzen von Gefahrstoffen (auch Sondermüll) oder Betriebsmitteln

(Hydrauliköl, Diesel usw.) durch Defekte an Fahrzeugen bzw. Baumaschinen sind sofort der COR und die Standortfeuerwehr unter der Telefonnummer 09641-83-8303 zu verständigen.

- Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass geeignete Sofortmaßnahmen getroffen werden um ein Ausbreiten zu verhindern.

- Die anfallenden Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer bzw. Subunternehmer durchzuführen.

- 14 -

e. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe:

- Unfallstelle sichern.

- COR und Standortfeuerwehr unter 09641-83-8303 (Notruf: 09641-83-112) verständigen.

- Verletzte versorgen.

f. Betanken, Instandhaltung, Entsorgung:

- Beim Betanken von Baustellenfahrzeugen / Baumaschinen sind geeignete

Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Umweltschäden zu vermeiden.

- Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen und Baumaschinen sind grundsätzlich nur auf befestigtem Untergrund mit Anschluss an einen Ölabscheider durchzuführen (z.B. Wartungs- und Betankungsflächen).

- Die Entsorgung von ausgelaufenen Substanzen oder von verunreinigtem Boden als Folge von Unfällen oder durch defekte Fahrzeuge/Baumaschinen ist vom Auftragnehmer selbst durchzuführen. Dem COR ist ein Entsorgungsnachweis vorzulegen.

19. Time extensions for unusually severe weather

a. The following specifies the procedure for the determination of time extensions for unusually severe weather in accordance with the contract clause FAR 52.249-10, DEFAULT (FIXED PRICE CONSTRUCTION). In order for the Contracting Officer to award a time extension under this clause, the following conditions must be met:

(1) The weather experienced at the project site during the contract period must be found to be unusually severe, that is, more severe than the adverse weather anticipated for the project location during any given month.

(2) The unusually severe weather must actually cause a delay to the completion of the project. The delay must be beyond the control and without the fault or negligence of the contractor.

b. The following schedule of monthly anticipated adverse weather delays for the project location will constitute the base line for monthly weather time evaluations. The contractor’s performance schedule must reflect these anticipated adverse weather delays in all weather dependent activities.

Monthly Anticipated Adverse Weather Calendar Days

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Upon acknowledgement of the Notice to Proceed (NTP) and continuing throughout the contract, the contractor shall record on its inspection records, the occurrence of adverse weather and resultant impact to normally scheduled work.

Actual adverse weather delay days must prevent work on critical activities for 50 percent or more of the contractor’s scheduled work day.

- 15 -

d. The number of actual adverse weather delay days shall include days impacted by actual adverse weather (even if adverse weather occurred in previous month), be calculated chronologically from the first to the last day of each month and be recorded as full days. If the number of actual adverse weather delay days exceeds the number of days anticipated in paragraph b above, the contracting officer will approve the exceeding calendar days and issue a modification for time in accordance with contract clause FAR 52.249-10.

19. Zeitverlängerungen im Falle extrem schlechten Wetters

a. Im Folgenden wird der Verfahrensablauf zur Gewährung von Zeitverlängerungen bei extrem schlechtem Wetter gemäß der Vertragsklausel FAR 52.249-10, NICHTEINHALTUNG (FESTPREISBAUVERTRAG) beschrieben. Damit der Vertragsoffizier eine Zeitverlängerung im Rahmen dieser Klausel gewähren kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

(1) Die Wetterbedingungen auf der Baustelle müssen sich während der Vertragslaufzeit als extrem schlecht erweisen, das heißt, schlechter als man für den jeweiligen Monat am Ausführungsort erwarten würde.

(2) Das extrem schlechte Wetter muß tatsächlich der Grund für eine

Verzögerung der Fertigstellung der Baumaßnahme sein. Grund für eine Verzögerung ist höhere Gewalt ohne Verschulden oder Fahrlaessigkeit seitens des Auftragnehmers.

b. Die nachfolgende Aufstellung der monatlich zu erwartenden Verzoegerungen bedingt durch schlechtes Wetter gilt als Basis fuer die monatliche Zeitauswertung.

Die zu erwartenden Verzoegerungen aufgrund schlechten Wetters muessen im Bauzeitenplan des Auftragnehmers ersichtlich sein.

Monatlich zu erwartende Schlechtwettertage

| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Nach Zurkenntnisnahme der "Notice to Proceed" (Anweisung zum Beginn der Arbeiten) und waehrend der gesamten Vertragslaufzeit muss der Auftragnehmer die Schlechtwettertage und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die geplanten Arbeiten dokumentieren. Tatsaechliche Schlechtwettertage sind vom Auftragnehmer geplante Arbeitstage, an denen entscheidende Taetigkeiten fuer mindestens einen halben Arbeitstag (50%) oder laenger behindert werden.

d. Die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungstage bedingt durch Schlechtwetter beinhaltet auch die Tage, die durch wirklich schlechtes Wetter verursacht wurden, (selbst wenn das schlechte Wetter im vorangegangenen Monat aufgetreten ist). Diese sollen in zeitlicher Abfolge, vom ersten bis zum letzten Tag eines jeden Monats, als volle Tage abgerechnet werden. Sollte die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungen bedingt durch Schlechtwetter die Anzahl der zu erwartenden Tage (siehe Paragraph b, oben ) ueberschreiten, wird der Vertragsoffizier die zusaetzlichen Kalendertage genehmigen und eine Vertragsverlaengerung in Übereinstimmung mit der Vertragsklausel FAR 52.249-10 ausstellen.

- 16 -

20. Security Checks

The contractor must consider delays caused by checks when entering and leaving the construction sites on US installations, as this will not be separately reimbursed.

20. Sicherheitskontrollen

Verzögerungen bedingt durch Zugangskontrollen beim Betreten und Verlassen der Baustellen innerhalb von Liegenschaften der US-Armee sind vom Auftragnehmer zu berücksichtigen, da diese nicht extra bezahlt werden.

21. Anti-Terrorism/Operations Security (AT/OPSEC) Requirements

Contractors and sub-contractors shall comply with the following AT/OPSEC requirements:

a. Access and General Protection/Security Policy and Procedures. The contractor and all associated subcontractor employees will comply with applicable installation, facility, and area commander installation/facility access and local security policy and procedures (provided by Government representative). The contractor will also provide all information required for background checks to meet installation-access requirements to be accomplished by the installation provost marshal office, director of emergency services, or security office. The contractor workforce must comply with all personal identity verification requirements as directed by DOD, HQDA, and local policy. In addition to the changes otherwise authorized by the changes clause of this contract, should the force protection condition (FPCON) at any individual facility or installation change, the Government may require changes in contractor security matters or processes.

b. iWATCH/iSALUTE Training. The contractor and all associated subcontractors will brief all employees on the local iWATCH/iSALUTE program (training standards provided by the requiring activity ATO). This locally developed training will be used to inform employees of the types of behavior to watch for and instruct employees to report suspicious activity to the COR. This training will be completed within 30 calendar days after the contract is awarded and within 5 calendar days after new employees commence contract performance, with the results reported to the COR within 30 calendar days after the contract is awarded.

21. Vorschriften zur Sicherheit und Anti-Terrormassnahmen (AT/OPSEC)

Auftragnehmer und Sub-Unternehmer sollen die folgenden AT/OPSEC Vorschriften erfüllen:

- 17 -

a. Vorschriften und Regelungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Schutzmassnahmen. Der Auftragnehmer und alle Subunternehmer müssen die gültigen Vorschriften und Anweisungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Sicherheitsregeln befolgen (werden von einem Vertreter der US Armee ausgehändigt).

Der Auftragnehmer muß alle Unterlagen zur Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung vorlegen, damit die Zutrittsvoraussetzungen der örtlichen Militärpolizei, der Abteilung für Katastrophenschutz sowie des Büros für Sicherheit erfüllt werden.

Die Mitarbeiter der Vertragsfirma sind ausweispflichtig gemäß den Bestimmungen des U.S. Verteidigungsministeriums, des Hauptquartiers der U.S. Armee, und den Bestimmungen vor Ort. Zusätzlich zu Änderungen aufgrund der Änderungsklausel zu diesem Vertrag, kann die Regierung die Sicherheitsmassnahmen oder -vorschriften ändern, wenn sich die Sicherheitseinstufung (FPCON) eines Gebäudes oder Standorts ändert.

b. iWatch/iSalute Training. Der Auftragnehmer und alle Subunternehmer müssen ihre Mitarbeiter über das örtliche iWATCH/iSALUTE Programm in Kenntnis setzen. Die erforderlichen Schulungsunterlagen werden vom Anti-Terrorismus-Bevollmächtigten der auftraggebenden Dienststelle zur Verfügung gestellt. Inhalt der Schulung ist es, die Mitarbeiter aufzuklären, gegenüber welchen ungewöhnlichen Umständen sie wachsam sein sollen, und welche sie an den COR melden sollen. Diese Schulung soll innerhalb eines Zeitraums von 30 Kalendertagen, nachdem der Vertrag vergeben und innerhalb 5 Kalendertagen nachdem neue Mitarbeiter die Arbeit gemäß Vertrag aufnehmen, stattfinden. Die Dokumentation darüber ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Vertragsvergabe dem COR zu übergeben.

22. Working Hours

The contractor shall be allowed to enter the job site only between 07:30 and 16:00 hours. Additional working hours must be approved by the COR at the pre-construction conference or the contractor shall submit a written request for such approval at least two working days in advance to the COR.

22. Arbeitszeiten

Der Auftragnehmer darf die Baustelle nur in der Zeit von 07:30 bis 16:00 Uhr betreten. Zusätzliche Arbeitszeiten müssen vom COR bei der Bauvorbesprechung genehmigt werden oder der Auftragnehmer muß einen schriftlichen Antrag für diese Genehmigung mindestens 2 Arbeitstage vorher beim COR einreichen.

23. Measurements in the specification

All dimensions (sizes, technical data, etc.) in the specification are only approximate values with a tolerance of about +/- 2 %. If exact measurements are necessary, this will be specifically indicated.

23. Maßangaben in der Leistungsbeschreibung

Alle Maßangaben (Abmessungen, technische Daten, usw.) in der Leistungsbeschreibung sind Circa-Angaben mit einer Toleranz von etwa +/- 2 %. Sollten genaue Maße erforderlich sein, so wird dies gesondert angegeben.

24. Preliminary remarks for kitchen cabinets and counter tops.

- 18 -

Connect kitchen appliances and carry out an operational check.

Verify all dimensions at the job site.

Body of Cabinets:

The sides of the cabinet corpuses shall consist of 16 mm thick, and all bases as well as intermediate shelves for the built-in cabinets shall consist of 19 mm thick high-quality chipboards to be provided with a well covering melamine resin coating (180 g/sqm), according to DIN 68 765, white structured, on both sides. Line all side edges of the cabinet body and the front edges of the intermediate shelves with thick PVC strips which are impact resistant and dyed throughout (2 mm thick). The rear walls of the tall base cabinets shall consist of 6 mm thick wooden chipboards with the same coating as the cabinet body and the rear walls of the upper cabinets shall consist of 5 mm thick hard fiberboard, white, coated white on one side. Provide the opposite side with a protective enamel coating. Install the rear walls in a distance of 15 mm to the wall in the grooved sides to allow for air circulation between the masonry wall and the built-in cabinets.

Material:

Use only high-quality chipboards according to DIN 68 765, which are free of formaldehyde.

Provide the COR with a test certificate of a state certified institute indicating the formaldehyde emission.

Base Solution:

The built-in cabinets rest on plastic bases, height continuously adjustable, adjustment range 100 mm - 200 mm. The base cover consists of wooden high-quality chipboard like the cabinet body, and the lower edge is protected against water by means of U-profile. Plastic parts with handle opening shall be notched on the upper edge to allow for the removal of the base cover. Press the base covers onto the base foot by means of a plastic profile for fastening.

Design of Doors and Drawers:

Door and drawer lamination shall be of 19 mm thick, high-density special wooden chipboards covered with a multi-layer melamine resin coating on both sides according to DIN 68 765. The front parts of doors and drawers must be provided each with a finger grip.

Provide the COR with 5 original samples of the finger grip for selection, check and approval.

All front elements, cross edges and back edges at the cabinet corpus must be covered with an at least 2 mm thick PVC broad-edge, with water-resistant gluing.

All doors must be provided with wide-angle self-closing hinges made of solid metal, which allow opening up to 110 degrees. Use 2 each hinges for a door height up to 900 mm, and 3 each hinges for a door height of 1600 mm. Secure all shelves against dropping by means of shelf holders, with pin, 5 mm. Install grease and maintenance-free drawer systems with frames of profiled, 1.5 mm thick, white coated light metal for all drawers. The systems consist of steel guide rails and roller wheels.

- 19 -

Connections/faceplates:

Provide front fittings of the same material as the cabinet doors and fit in.

Work tops:

The bearing plate above the lower cabinets is an approx. 40 mm thick flat-pressed board. The top surface of the work top consists of a 0.8 mm thick laminated sheet according to DIN 16 926. Front edges are not rounded. The underside is provided with a plastic coating which serves as moisture protection.

All surrounding edges at the work top must be covered with a 2 mm thick PVC broad-edge, with water-resistant gluing.

Provide the COR with 5 original samples of the work top for selection, check and approval.

Recesses:

Install a bearing plate between the wall-hung cabinets and the base cabinets.

Bearing plate consisting of the same material as the work top. The front side of the bearing plate is provided only one-sided with a decorative laminate

Kitchen Cupboards:

The suspension hardware (not visible) of the kitchen cupboards and the high cupboards shall be adjustable to three directions, bearing capacity at least 1000 N per each hanger. The contractor shall be responsible for a stable installation.

Prior to delivery of the kitchen cupboards and the built-in appliances, the contractor must check all dimensions at the job site.

Furthermore, the contractor shall provide an as-built drawing of the kitchen and present it to the COR for approval. Provide the COR with 5 samples of the original front design and of the work tops for selection and approval prior to fabrication of the cabinets.

24. Vorbemerkungen fuer Küchenschränke und Arbeitsplatten.

Die Kücheneinbaugeräte sind anzuschließen und auf Funktion zu prüfen.

Alle Maßangaben sind vor Ort zu prüfen.

Aufbau der Korpusse:

Die Seiten der Korpusse müssen aus 16 mm, sowie alle Böden und Zwischenböden für die Einbauschränke aus 19 mm dicken Güteholz-Spanplatten bestehen, die beidseitig mit einer deckenden Melamin-Harz-Beschichtung (180 g/qm) nach DIN 68 765 in weiß strukturiert zu versehen sind. Alle Korpusseitenkanten und die Vorderkanten der Zwischenböden sind mit schlagzähen, voll durchgefärbten PVC-Dickkanten (2 mm dick) zu umleimen. Die Rückwände der Hochschränke sind aus 10 mm dicken Holzspanplatten mit gleicher Beschichtung wie beim Korpus herzustellen. Die Rückwände der Hängeschränke sind aus 6 mm Hartfaserplatten, weiß, einseitig weiß beschichtet, herzustellen.

- 20 -

Die Gegenseite ist mit einer Schutzlackierung zu versehen. Die Rückwände müssen 15 mm zurückgesetzt in die Seiten eingenutet werden, damit zwischen Wandfläche und den Einbauschränken eine Luftzirkulation stattfinden kann.

Material:

Es dürfen nur Güteholz-Spanplatten nach DIN 68 765, formaldehydfrei, verwendet werden. Ein Prüfzertifikat eines staatlich anerkannten Instituts, das die Formaldehydabgabe angibt, ist dem COR unaufgefordert zu übergeben.

Sockellösung:

Die Einbauschränke stehen auf höhenverstellbaren Kunststoff-Sockelfüßen mit einem stufenlosen Verstellbereich von 100 mm - 200 mm.

Die Sockelblende besteht aus einer Güteholz-Spanplatte wie das Korpusmaterial und wird durch ein U-Profil an der Unterkante gegen Wassereinwirkung geschützt. Zum Abnehmen der Sockelblende werden auf der Oberkante Kunststoffteile mit Griffloch eingenutet. Die Sockelblenden sind über ein Kunststoffprofil durch Aufdrücken auf den Sockelfuß zu befestigen.

Türen- und Schubkastenausführung:

Die Türen und Schubkastendoppelungen sind aus 19 mm dicken, hochverdichteten Spezial-Holz-Spanplatten mit einer beidseitigen, mehrfachen Melamin-Harz-Auflage nach DIN 68 765 auszuführen. Die Türen- und Schubkasten- vorderseite sind mit je einem Möbelgriff zu versehen.

Dem COR sind 5 Muster im Original der Griffausführung zur Auswahl, Überprüfung und Genehmigung vorzulegen.

Alle Frontelemente, Querkanten und Rückkanten am Korpus sind mit einer mindestens 2 mm dicken PVC-Dickkante, mit wasserresistenter Verleimung einzufassen.

Alle Türen sind mit selbstschließenden Weitwinkel-Ganzmetallscharnieren anzuschlagen, die ein Öffnen bis 110 Grad zulassen. Bei einer Türhöhe bis 900 mm sind 2 Stück Bänder, bei einer Türhöhe von 1600 mm sind 3 Stück Bänder zu verwenden. Alle Fachböden sind mit Fachbodenträgern, mit Zapfen, 5 mm, gegen Herausfallen zu sichern. Für alle Schubkästen sind fett- und wartungsfreie Auszugssysteme mit Zargen aus profiliertem, 1,5 mm dickem Leichtmetall, weiß beschichtet, einzubauen. Die Ausziehführungen bestehen aus Stahlschienen mit zwangsgeführten Laufrollen.

Anschlusslösungen/Blenden:

Frontpassstücke sind im Material wie die Schranktüren herzustellen und einzupassen.

Arbeitsplatten:

Die Trägerplatte über den Unterschränken ist eine ca. 40 mm dicke Flachpressplatte.

Die Oberseite der Arbeitsplatte besteht aus einer Schichtpressstoffplatte von 0,8 mm Dicke nach DIN 16 926. Die Vorderkanten sind nicht gerundet. Die Unterseite hat eine Kunststoffbeschichtung gegen Feuchtigkeitsaufnahme.

Alle Kanten (umlaufend) an der Arbeitsplatte sind mit einer 2 mm dicken PVC- Dickkante, mit wasserresistenter Verleimung einzufassen.

- 21 -

Dem COR sind 5 Originalmuster der Arbeitsplatte zur Auswahl, Überprüfung und Genehmigung vorzulegen

Nischenlösung:

Zwischen den Ober- und Unterschränken ist eine Trägerplatte wie die Arbeitsplatte einzubauen. Die Trägerplatte ist nur einseitig auf der Vorderseite mit Dekor- Schichtstoff versehen.

Küchenschränke:

Die Aufhängebeschläge (nicht sichtbar) der Küchen- und Hängeschränke sind in drei Richtungen verstellbar, Tragkraft mindestens 1000 N je Aufhänger. Für die Haltbarkeit ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich.

Vor Lieferung und Einbau der Küchenschränke und Kücheneinbaugeräte hat der Auftragnehmer sämtliche Maße an Ort und Stelle nachzuprüfen.

Weiterhin hat der Auftragnehmer eine Ausführungszeichnung der Küche zu erstellen und dem COR zur Genehmigung vorzulegen. Ebenso sind vor Anfertigung der Schränke dem COR 5 Muster im Original der Frontausführung und der Arbeitsplatten zur Auswahl, Überprüfung und Genehmigung vorzulegen.

25. Abbreviations ea = each linm = linear meter sqm = square meter cbm = cubic meter kg = kilogram hrs = hours sv = service approx.