04_-_Attachment___I_-_Specification.pdf

Page 1 of 36 Pages Seite 1 von 36 Seiten

- 1 -

ATTACHMENT # I

DEPARTMENT OF THE ARMY

UNITED STATES ARMY GARRISON BAVARIA

DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS

UNIT 28130

APO AE 09114-8130

Project No. 42M-01091-6J

10 August 2016

Repair Work Reparaturarbeit

S P E C I F I C A T I O N

Emergency Repair of Railroad Crossing at km 1.725, Grafenwoehr

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

Notfallreparatur des Bahnübergangs bei km 1.725, Grafenwöhr

In the event of a disagreement between the English text and the courtesy translation of this specification the English text shall govern.

Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen dem englischen Text der Leistungsbeschreibung und der Gefälligkeitsübersetzung ist der englische Text maßgebend.

Internal code: 01091_16S.doc, 12 Aug 2016, Morgeneier, last saved 12 Aug 2016 12:35:00, Wolfgang Morgeneier

1106070500.civ Typewritten Text

W912PB-16-T-8035

- 2 -

TABLE OF CONTENTS

INHALTSANGABE

SUBJECT PAGE

TITEL SEITE

Cover Sheet Deckblatt 1

Table of Contents Inhaltsangabe 2

General Description Allgemeine Beschreibung 3

General Preamble Allgemeine Vorbemerkungen 4 - 17

Technical Specification Leistungsbeschreibung 18 - 31

Enclosure # 1 Anlage # 1 32

Enclosure # 2 Anlage # 2 33

Enclosure # 3 Anlage # 3 34

Enclosure # 4 Anlage # 4 35

Enclosure # 5 Anlage # 5 36

- 3 -

GENERAL DESCRIPTION

This project specifies the following work:

At the railroad crossing km 1.725 in "Neue Amberger Strasse" in Grafenwoehr (Bundesstrasse 299) a part of the safety installations has been damaged by a traffic accident. The barrier drive with barrier arm (half barrier), the St Andrews cross with flashing light and the guardrail on the right side of the "Bundesstrasse" (coming into town from direction Freihung) have been damaged.

As immediate action the barrier and flashing lights of the railway crossing were shut down and a St. Andrews cross was installed temporarily.

Provide the original condition of the railroad crossing within this project.

Furthermore, replace electrical cables up to the concrete switch building.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Dieses Projekt umfaßt folgende Arbeiten:

Am Bahnübergang km 1.725 in der Neuen Amberger Straße in Grafenwöhr (Bundesstraße B299) wurde durch einen Verkehrsunfall ein Teil der Sicherungsanlagen beschädigt.

Der Schrankenantrieb mit Schrankenbaum (Halbschranke), das Andreaskreuz mit Blinklicht und die Leitplanke auf der rechten Seite der Bundesstraße (stadteinwärts von Freihung kommend) wurden zerstört.

Als Sofortmaßnahme wurden die Schranken und Blinkleuchten des Bahnübergangs außer Betrieb genommen und temporär ein Andreaskreuz aufgestellt.

Innerhalb dieses Projektes soll der ursprüngliche Zustand des Bahnübergangs wieder hergestellt werden. Weiterhin werden die Elektrokabel bis zum Betonschalthaus ersetzt.

- 4 -

General Preamble to Project No. 42M-01091-6J Allgemeine Vorbemerkungen zu Projekt Nr. 42M-01091-6J

1. Regulations

The work to be accomplished and material to be furnished shall be in accordance with the following standards and regulations:

a. DIN standards (German Industry Standards) of German Construction Contract Procedures (VOB), Part C, identified below are governing:

DIN 18 299 General Regulations for all kinds of Construction Work DIN 18 300 Earth Work DIN 18 317 Traffic Routes Construction Work, Top Courses of Asphalt DIN 18 318 Traffic Routes Construction Work, Unconnected Stone Pavings and

Tile Coverings, Borderings DIN 18 322 Civil Engineering Works for Cable Placement DIN 18 331 Concrete Work DIN 18 382 Low and Medium Voltage Systems with Nominal Voltage up to 36 kV

b. Other regulations:

VDE Regulation No. 0100 Erection of power installations, with rated voltages up to 1000 V VDE Regulation No. 0800 Information technology - Cabling installation

Pertinent accident prevention regulations of the employer's liability insurance association.

Railroad regulations:

AEG General railroad law BayESG Bavarian railroad and cable car law BOA Regulation for construction and operation of connecting railroads (private railroads) ESO Railroad signal regulation EVO Railroad traffic regulation EKrG Railroad crossing law (railroad crossings) EKrV Railroad crossing regulation (railroad crossings) EBV Railroad manager regulation (private railroads)

Regulations for Road Construction:

ZTV Asphalt Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for the Stb 94 Construction of Road Covers of Asphalt

ZTV Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for the Beton-Stb Construction of Road Covers of Concrete

ZTV Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for Fug 3-Stb Joint Fillings in Traffic Surfaces; Joint fillings in Traffic

Surfaces of Concrete with compressible elastic profiles

ZTVT-StB Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for Base

Courses in Road Construction

- 5 -

RG Min-Stb Guidelines for Quality Supervision of Mineral Materials for Road

Construction

TL Min-Stb Technical Delivery Conditions for Mineral Materials for Road

Construction

ZTVE StB Additional Technical Regulations and Guidelines for Earth Work for Road Construction

ZV-Stra Additional Conditions of Contract for the Execution of

Construction Work on Roads

TVT 72 Technical Regulations and Guidelines for the Performance of Base

Courses for Road Construction

TL MIN 78 Mineral Materials for Road Construction

1. Vorschriften

Die auszuführenden Arbeiten und zu liefernden Materialien müssen den folgenden Bestimmungen und Vorschriften entsprechen:

a. DIN Bestimmungen der VOB, Teil C, wie nachfolgend aufgeführt, sind gültig:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18 300 Erdarbeiten DIN 18 317 Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt DIN 18 318 Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen DIN 18 322 Kabelleitungstiefbauarbeiten DIN 18 331 Betonarbeiten DIN 18 382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV

b. Sonstige Bestimmungen:

VDE Bestimmung Nr. 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V VDE Bestimmung Nr. 0800 Informationstechnik - Installation von Kommunikationsverkabelung

Einschlägige Unfallverhütungvorschriften der Berufsgenossenschaft

Eisenbahnvorschriften:

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz BayESG Bayerisches Eisenbahn- und Seilbahngesetz BOA Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlußbahnen

(nichtöffentliche Bahnen) ESO Eisenbahnsignalordnung EVO Eisenbahnverkehrsordnung EKrG Eisenbahnkreuzungsgesetz (Bahnübergänge) EKrV Eisenbahnkreuzungsverordnung (Bahnübergänge) EBV Eisenbahnbetriebsleiterverordnung (nichtöffentliche Bahnen)

Straßenbauvorschriften:

- 6 -

ZTV Asphalt Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Stb 94 den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt

ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Beton-Stb den Bau von Fahrbahndecken aus Beton

ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fug 3-Stb Fugenfüllungen in Verkehrsflächen; Fugenfüllungen in

Verkehrsflächen aus Beton mit komprimierbaren elastischen Profilen

ZTVT-StB Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für

Tragschichten im Straßenbau

RG Min-Stb Richtlinien für Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau

TL Min-Stb Technische Lieferbedingungen für Mineralstoffe im Straßenbau

ZTVE StB Zusätzliche technische Vorschriften und Richtlinien für

Erdarbeiten im Straßenbau

ZV-Stra Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von

Bauleistungen auf Straßen

TVT 72 Technische Vorschriften und Richtlinien für die Ausführung von

Tragschichten im Straßenbau

TL MIN 78 Mineralstoffe im Straßenbau

2. Disposal of Debris

a. The Sanitary Landfill Grafenwöhr will not accept demolition material, such as asphalt, concrete, wood, construction debris, metal, branches, rootstocks, cardboard, special waste (cleaning agents, paints etc), dismantled material (cables, pipes, installation material etc.) or soil excavation. This material becomes property of the contractor and shall be disposed of in accordance with German laws and regulations (Closed Cycle and Waste Management Act, Ordinance of Waste Wood Management, Guideline 3.4/1 of the Bavarian Water Board for tar debris, etc.). If applicable, the contractor must commission a certified laboratory to analyze representative samples for classification. Sampling and chemical analysis of the excavated soil shall be executed according to LAGA PN 98 (German Interstate Working Party on Waste Processing - Ordinance for the procedure for physical, chemical and biological analyses in connection with recycling/removal of waste).

b. Waste wood resulting from demolition work shall be disassembled individually and stored separate from other debris. The disposal shall be in compliance with the German Ordinance on the Management of Waste wood ("Altholzverordnung"). Waste wood shall be categorized and disposed of based on the Ordinance on the Management of Waste wood.

c. The dismantled material shall be stored in water-tight covered containers until removal and shall be disposed of at least once a week.

- 7 -

d. Within USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community there is a separate sewer system for rain water and waste water. Therefore, accumulated waste water shall be disposed of via waste water duct in coordination with the COR.

2. Bauschuttabfuhr

a. Abbruchmaterial, wie Teeraufbruch, Beton, Holz, Bauschutt, Metall, Äste, Wurzelstöcke, Kartonagen, Sondermüll (Reiniger, Farben, etc.), ausgebaute Materialien (Kabel, Rohre, Installationsmaterialien, etc.) oder Erdaushub werden nicht an der Mülldeponie im Lager Grafenwöhr angenommen. Diese Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind gemäß deutschen Gesetzen und Vorschriften (Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altholzverordnung, Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft für Teeraufbruch, etc.) zu entsorgen. Gegebenenfalls muß der Auftragnehmer ein zertifiziertes Labor beauftragen, repräsentative Proben zu untersuchen und entsprechend einzustufen. Die Probenahme und Analytik des Bodenaushubs muß nach der Richtlinie LAGA PN 98 (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall - Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen) erfolgen.

b. Fallen im Zuge der Abbrucharbeiten Holzabfälle an, sind diese separat zurück zu bauen und von den übrigen Abfällen getrennt zur Entsorgung bereit zu stellen.

Die Entsorgung ist in der Altholzverordnung geregelt. Der anfallende Holzabfall ist gemäß den Kategorien der Altholzverordung einzuteilen und zu entsorgen.

c. Bauabfälle sind bis zur Abfuhr in wasserdicht abgedeckten Containern zu lagern und mindestens einmal pro Woche abzufahren.

d. Im Bereich der USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community besteht ein Trennsystem für Regenwasser und Schmutzwasser. Anfallendes Schmutzwasser muß deshalb nach Angabe des COR über den Schmutzwasserkanal entsorgt werden.

3. Job Site Equipment and Storage

The contractor shall be responsible for the safe storage of materials and equipment. Upon approval from the COR and at their own risk the contractor may be authorized to erect containers for personnel and construction equipment/materials according to current German workplace ordinance. These containers must be a minimum of 25 meters away from any building occupied by 10 or more personnel.

Construction materials and other equipment shall not be stored in U.S. buildings.

Upon completion of work the contractor shall clean up the storage area and bring it back to its original condition.

3. Baustelleneinrichtung und Materiallagerung

Der Auftragnehmer ist für eine sichere Lagerung der Materialien und Geräte selbst verantwortlich. Er darf mit Genehmigung des COR und auf eigene Gefahr Container für Personal und Baugeräte/Material gemäß der Arbeitstättenverordnung aufstellen.

Diese Container müssen mindestens 25 m von allen Gebäuden entfernt sein, in denen sich 10 oder mehr Personen aufhalten. Baumaterial und sonstige Gegenstände dürfen nicht in U.S. Gebäuden gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Lagerplatz zu reinigen und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

- 8 -

4. Material to be Turned-In

a. Dismantled material becomes contractor’s property and shall be disposed of according to German laws and regulations, unless otherwise indicated in the individual items of the specification.

b. Dismantled material indicated for turn-in by this specification shall be turned-in to the Warehouse Grafenwöhr, Building # 319 (distance from job site 4 km). Operating hours of the Warehouse Grafenwöhr: Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 0800 - 1130 hours and from 1300 - 1500 hours, Wednesday from 0800 - 1130 hours. The material to be turned-in must be unloaded and stacked safely.

4. Einzulieferndes Material

a. Ausgebaute Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind nach deutschen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen, sofern in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses nichts gegenteiliges gefordert wird.

b. Ausgebaute Materialien, die laut Leistungsbeschreibung abzuliefern sind, müssen in das Warenhaus Grafenwöhr, Gebäude # 319 eingeliefert werden (Entfernung von der Baustelle 4 km). Öffnungszeiten im Warenhaus Grafenwöhr: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.00 - 11.30 Uhr und von 13.00 - 15.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 - 11.30 Uhr. Das einzuliefernde Material ist abzuladen und sicher aufzustapeln.

5. Connection conditions for Medium Voltage and Low Voltage Network

a. The network provider (US Army Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks) takes as a basis the "technical connection conditions" ("Technische Anschlussbedingungen" [TAB] of the Bayernwerk AG, valid as amended. The technical connection conditions (TAB) are valid for work on systems within the low voltage and medium voltage network of the network provider and shall be applied for all systems which are going to be newly connected and for network modifications, respectively. These mainly include modification, extension, deconstruction or dismantling of an electrical system as well as the change of the connected load, the protection concept etc.

b. The system following the network connection up to the disconnecting device for the commissioning of the main or distribution fuses, defined by VDE-AR-N 4101, paragraph 4.5, section 2, shall be commissioned only by the network provider or – with their approval- by an installation company specified in an electrical installation register. The system following this disconnecting device shall be commissioned only by an installation company specified in an electrical installation register.

c. The system shall only be erected, extended, modified and maintained according to the generally approved technical rules. All work shall be performed by an installation company listed in an electrical installation register of a network provider. Only material and devices produced according to §49 of the Energy Industry Act, considering the generally approved technical rules, shall be used.

- 9 -

d. The network provider (US Army Bavaria) does not keep its own installation register. However, it accepts the proof from installation companies that they are listed in the electrical installation register of other network providers, subject to verification. The contractor shall submit to the COR this proof prior to start of work.

e. When working on the medium voltage network, the contractor must submit to the COR proof of switching authorization within voltage networks up to 20 kV (appropriate training certificate). When working on the battery systems, the contractor shall submit to the COR proof for working on live systems (battery system domain)(appropriate training certificate).

f. Required switch-off times shall be kept to a minimum and announced in writing and coordinated with the COR at least five working days in advance.

g. In the event of contradictions between this paragraph and the specification, the specification shall govern.

5. Anschaltbedingungen für das Mittel- und Niederspannungsnetz

a. Der Netzbetreiber (US Army Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks) legt die "Technischen Anschlussbedingungen" (TAB) der Bayernwerk AG in ihrer jeweils gültigen Fassung zugrunde. Die TAB gelten für Arbeiten an Anlagen im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers und sind für alle Anlagen anzuwenden, die neu an das Verteilungsnetz angeschlossen werden bzw. für Netzanschlussänderungen. Diese umfassen im wesentlichen Umbau, Erweiterung, Rückbau oder Demontage einer elektrischen Anlage sowie die Änderung der Anschlussleistung, des Schutzkonzeptes usw.

b. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in der VDE-AR-N 4101 in Abschnitt 4.5, Abs. 2 definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebnahme der Haupt- oder Verteilungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

c. Die Anlage darf nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. Alle Arbeiten müssen durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend §49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind.

d. Der Netzbetreiber führt kein eigenes Installateurverzeichnis. Er erkennt jedoch die Ausweise von Installationsunternehmen, dass sie im Installateurverzeichnis anderer Netzbetreiber eingetragen sind, vorbehaltlich einer Nachprüfung, an. Dieser Nachweis ist vor Beginn der Arbeiten dem COR vorzulegen.

e. Für Arbeiten am Mittelspannungsnetz ist zusätzlich der Nachweis der Schaltberechtigung in Spannungsnetzen bis 20 kV vorzulegen (entsprechende Schulungsbescheinigung). Bei Arbeiten an Batterieanlagen ist zusätzlich der Nachweis für Arbeiten unter Spannung (Bereich Batterieanlagen) vorzulegen (entsprechende Schulungsbescheinigung).

- 10 -

f. Notwendige Abschaltungen sind auf ein Minimum zu begrenzen und mindestens fünf Arbeitstage vorher schriftlich beim COR anzumelden und mit diesem zu koordinieren.

g. Bei Widersprüchen zwischen diesem Paragraphen und dem Leistungsverzeichnis, gilt das Leistungsverzeichnis.

6. Traffic Control

The contractor shall ensure that traffic flow interruptions, due to construction work, will be kept to a minimum. No construction work shall impede traffic between 0630 and 0730 hours and between 1530 and 1630 hours. The contractor is responsible for traffic control; if necessary, traffic lights shall be used.

6. Verkehrsregelung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, daß die Bauarbeiten den fließenden Verkehr nicht übermäßig behindern. Deshalb sind zwischen 06.30 und 07.30 Uhr und zwischen 15.30 und 16.30 Uhr Bauarbeiten, die den Verkehr behindern, zu unterbrechen. Für die Verkehrsregelung ist Sorge zu tragen, notfalls mit einer Ampelanlage.

7. Construction Performance

The contractor is responsible for locating underground electrical, heating, water and telephone lines by means of cable searching devices or similar equipment.

Damage caused by the contractor shall be repaired by the contractor at their own expense.

7. Bauausführung

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, die Elektro-, Heizungs-, Wasser- und Telefonleitungen im Erdreich mittels Kabelsuchgeräten oder ähnlichem zu lokalisieren. Eventuelle Beschädigungen müssen von ihm auf seine Kosten behoben werden.

8. Water and Electrical Power Supply (for job sites located in peripheral areas)

Water and electrical power are not available at job sites located in peripheral areas. If required, water and electrical power shall be provided by the contractor

(e. g. emergency power generator, water containers).

8. Wasser- und Baustromversorgung (bei in Aussenbereichen liegenden Baustellen)

Wasser und Baustrom sind an den im Aussenbereich liegenden Baustellen nicht vorhanden. Falls erforderlich, muss beides vom Auftragnehmer gestellt werden

(z. B. Notstromaggregat, Wasserbehälter).

- 11 -

9. Digging Work

Digging work may be performed only with approval of the COR in writing. Therefore, a digging permit shall be requested from the COR at the pre-construction conference.

9. Grabarbeiten

Grabarbeiten dürfen nur mit der schriftlichen Erlaubnis des CORs vorgenommen werden.

Aus diesem Grunde ist vom COR ein Erlaubnisschein (Digging Permit) bei der Bauvorbesprechung zu beantragen.

10. As-built Drawings

a. For the scope of work described in the specification, as-built drawings shall be delivered in the format of CAD Software Microstation, version 8 (DGN-file).

b. The COR will provide the contractor with existing U.S. Government drawing documents on compact disk in the above referenced format. The contractor shall provide the data media required for this purpose. The assignment of the individual drawing levels shall be coordinated with the COR. The as-built drawings shall be provided on compact disk in both the German and English languages.

10. Bestandspläne

a. Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang sind Bestandspläne im Format der CAD-Software Microstation, Version 8 (DGN-Datei), zu liefern.

b. Der COR stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Planunterlagen der U.S.

Regierung auf CD’s im oben aufgeführten Format zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen Datenträger sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die Belegung der einzelnen Zeichnungsebenen ist mit dem COR abzustimmen. Die Bestandspläne sind in deutscher und englischer Sprache auf CD’s zu liefern.

11. Spill reporting procedures for contractors working within the Training Area/Tower Barracks and Rose Barracks

a. Applicability: In accordance with USAG Bavaria’s Environmental Management System (EMS) the following procedures shall be followed in the event of a spill of hazardous substances caused by vehicles or equipment of contractors working within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks

b. Hazards for humans and environment:

- Release of hazardous substances during accidents (mainly Petroleum, Oil and

Lubricant (POL)products);

- Release of hazardous substances caused by equipment failure (mainly POL products)

- Release of hazardous substances during transportation of hazardous materials/waste (excluding Class 1, explosives).

- 12 -

c. Protective Measures and Procedures: The following requirements must be met when operating a vehicle within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks.

- Valid driving license appropriate for the vehicle;

- Valid hazardous cargo driver’s license for the transportation of hazardous material/hazardous waste;

- Follow the Road Traffic Regulation:

- Road Traffic Law (Straßenverkehrsgesetz - StVG);

- Road Traffic Regulation (Straßenverkehrsordnung - StVO)Federal Motor Vehicle

Safety Standards (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO);

- European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR);

- Load safety according to VDI 2700 and ADR

- Spill equipment shall be kept on hand (e.g. absorbent, absorbent pads etc.).

d. The following procedures shall be followed should hazardous situations arise:

- Immediately notify the COR and the local US Fire Department under the following number: 09641 – 83 8303 if hazardous substances (diesel, hydraulic fluid etc.), including hazardous waste, are released due to failure of vehicles or construction equipment;

- The contractor shall take immediate protective measures to prevent spilled material from spreading;

- The necessary spill clean-up will be performed by the contractor or their subcontractors.

e. Emergency Procedures – First Aid:

- Secure scene of the accident;

- Inform the COR and the local U.S. Fire Department at 09641-83-8303 (emergency number: 09641-83-112);

- Provide first aid to injured individuals

f. Refueling, Maintenance, Disposal:

- To avoid impacting the environment, appropriate precautionary measures shall be taken during refueling of construction vehicles / equipment;

- Maintenance of vehicles and equipment shall only be conducted on paved surfaces connected to an oil/water separator (such as maintenance hardstands/refueling pads);

- The contractor is responsible for the disposal of hazardous substances and contaminated soil caused by accidents or failure of vehicles/equipment. Proof of proper disposal shall be provided to the COR (Entsorgungsnachweis).

- 13 -

11. Verhaltensregeln für Auftragnehmer bei Freisetzung von Gefahrstoffen auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks (Grafenwöhr) bzw. Rose Barracks (Vilseck)

a. Geltungsbereich: Gemäß dem Umweltmanagementsystem (Environmental Management System – EMS) von USAG Bavaria, wird im Folgenden das Verhalten bei Freisetzung von Gefahrstoffen während des Betriebs von Baufahrzeugen von auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks tätigen Auftragnehmern beschrieben.

b. Gefahren für Mensch und Umwelt:

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Unfällen(in der Regel Mineralöle).

- Freisetzen von Gefahrstoffen durch defekte Maschinen (in der Regel Mineralöle).

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Gefahrstofftransporten/Sondermülltransporten

(ausgenommen Klasse 1, Sprengstoffe)

c. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Voraussetzung für das Führen eines Fahrzeuges auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks:

- Gültige Fahrerlaubnis für das entsprechende Fahrzeug.

- Gültiger Gefahrgutführerschein beim Transport von Gefahrgut/Sondermüll.

- Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

- Straßenverkehrsverordnung (StVO)

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

- Europäisches Abkommen zum internationalen Transport von Gefahrgütern auf

Straßen (Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR).

- Ladungssicherung entsprechend VDI 2700 und ADR

- Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölunfällen ist für den Notfall bereitzuhalten

(z.B. Bindemittel, Ölbindematten etc.).

d. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall:

- Bei Freisetzen von Gefahrstoffen (auch Sondermüll) oder Betriebsmitteln

(Hydrauliköl, Diesel usw.) durch Defekte an Fahrzeugen bzw. Baumaschinen sind sofort der COR und die Standortfeuerwehr unter der Telefonnummer 09641-83-8303 zu verständigen.

- Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass geeignete Sofortmaßnahmen getroffen werden um ein Ausbreiten zu verhindern.

- Die anfallenden Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer bzw. Subunternehmer durchzuführen.

e. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe:

- Unfallstelle sichern.

- COR und Standortfeuerwehr unter 09641-83-8303 (Notruf: 09641-83-112) verständigen.

- Verletzte versorgen.

- 14 -

f. Betanken, Instandhaltung, Entsorgung:

- Beim Betanken von Baustellenfahrzeugen / Baumaschinen sind geeignete

Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Umweltschäden zu vermeiden.

- Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen und Baumaschinen sind grundsätzlich nur auf befestigtem Untergrund mit Anschluss an einen Ölabscheider durchzuführen (z.B. Wartungs- und Betankungsflächen).

- Die Entsorgung von ausgelaufenen Substanzen oder von verunreinigtem Boden als Folge von Unfällen oder durch defekte Fahrzeuge/Baumaschinen ist vom Auftragnehmer selbst durchzuführen. Dem COR ist ein Entsorgungsnachweis vorzulegen.

12. Time extensions for unusually severe weather

a. The following specifies the procedure for the determination of time extensions for unusually severe weather in accordance with the contract clause FAR 52.249-10, DEFAULT (FIXED PRICE CONSTRUCTION). In order for the Contracting Officer to award a time extension under this clause, the following conditions must be met:

(1) The weather experienced at the project site during the contract period must be found to be unusually severe, that is, more severe than the adverse weather anticipated for the project location during any given month.

(2) The unusually severe weather must actually cause a delay to the completion of the project. The delay must be beyond the control and without the fault or negligence of the contractor.

b. The following schedule of monthly anticipated adverse weather delays for the project location will constitute the base line for monthly weather time evaluations. The contractor’s performance schedule must reflect these anticipated adverse weather delays in all weather dependent activities.

Monthly Anticipated Adverse Weather Calendar Days

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Upon acknowledgement of the Notice to Proceed (NTP) and continuing throughout the contract, the contractor shall record on its inspection records, the occurrence of adverse weather and resultant impact to normally scheduled work.

Actual adverse weather delay days must prevent work on critical activities for 50 percent or more of the contractor’s scheduled work day.

d. The number of actual adverse weather delay days shall include days impacted by actual adverse weather (even if adverse weather occurred in previous month), be calculated chronologically from the first to the last day of each month and be recorded as full days. If the number of actual adverse weather delay days exceeds the number of days anticipated in paragraph b above, the contracting officer will approve the exceeding calendar days and issue a modification for time in accordance with contract clause FAR 52.249-10.

- 15 -

12. Zeitverlängerungen im Falle extrem schlechten Wetters

a. Im Folgenden wird der Verfahrensablauf zur Gewährung von Zeitverlängerungen bei extrem schlechtem Wetter gemäß der Vertragsklausel FAR 52.249-10, NICHTEINHALTUNG (FESTPREISBAUVERTRAG) beschrieben. Damit der Vertragsoffizier eine Zeitverlängerung im Rahmen dieser Klausel gewähren kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

(1) Die Wetterbedingungen auf der Baustelle müssen sich während der Vertragslaufzeit als extrem schlecht erweisen, das heißt, schlechter als man für den jeweiligen Monat am Ausführungsort erwarten würde.

(2) Das extrem schlechte Wetter muß tatsächlich der Grund für eine

Verzögerung der Fertigstellung der Baumaßnahme sein. Grund für eine Verzögerung ist höhere Gewalt ohne Verschulden oder Fahrlaessigkeit seitens des Auftragnehmers.

b. Die nachfolgende Aufstellung der monatlich zu erwartenden Verzoegerungen bedingt durch schlechtes Wetter gilt als Basis fuer die monatliche Zeitauswertung.

Die zu erwartenden Verzoegerungen aufgrund schlechten Wetters muessen im Bauzeitenplan des Auftragnehmers ersichtlich sein.

Monatlich zu erwartende Schlechtwettertage

| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Nach Zurkenntnisnahme der "Notice to Proceed" (Anweisung zum Beginn der Arbeiten) und waehrend der gesamten Vertragslaufzeit muss der Auftragnehmer die Schlechtwettertage und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die geplanten Arbeiten dokumentieren. Tatsaechliche Schlechtwettertage sind vom Auftragnehmer geplante Arbeitstage, an denen entscheidende Taetigkeiten fuer mindestens einen halben Arbeitstag (50%) oder laenger behindert werden.

d. Die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungstage bedingt durch Schlechtwetter beinhaltet auch die Tage, die durch wirklich schlechtes Wetter verursacht wurden, (selbst wenn das schlechte Wetter im vorangegangenen Monat aufgetreten ist). Diese sollen in zeitlicher Abfolge, vom ersten bis zum letzten Tag eines jeden Monats, als volle Tage abgerechnet werden. Sollte die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungen bedingt durch Schlechtwetter die Anzahl der zu erwartenden Tage (siehe Paragraph b, oben ) ueberschreiten, wird der Vertragsoffizier die zusaetzlichen Kalendertage genehmigen und eine Vertragsverlaengerung in Übereinstimmung mit der Vertragsklausel FAR 52.249-10 ausstellen.

13. Anti-Terrorism/Operations Security (AT/OPSEC) Requirements

Contractors and sub-contractors shall comply with the following AT/OPSEC requirements:

- 16 -

a. Access and General Protection/Security Policy and Procedures. The contractor and all associated subcontractor employees will comply with applicable installation, facility, and area commander installation/facility access and local security policy and procedures (provided by Government representative). The contractor will also provide all information required for background checks to meet installation-access requirements to be accomplished by the installation provost marshal office, director of emergency services, or security office. The contractor workforce must comply with all personal identity verification requirements as directed by DOD, HQDA, and local policy. In addition to the changes otherwise authorized by the changes clause of this contract, should the force protection condition (FPCON) at any individual facility or installation change, the Government may require changes in contractor security matters or processes.

b. iWATCH/iSALUTE Training. The contractor and all associated subcontractors will brief all employees on the local iWATCH/iSALUTE program (training standards provided by the requiring activity ATO). This locally developed training will be used to inform employees of the types of behavior to watch for and instruct employees to report suspicious activity to the COR. This training will be completed within 30 calendar days after the contract is awarded and within 5 calendar days after new employees commence contract performance, with the results reported to the COR within 30 calendar days after the contract is awarded.

13. Vorschriften zur Sicherheit und Anti-Terrormassnahmen (AT/OPSEC)

Auftragnehmer und Sub-Unternehmer sollen die folgenden AT/OPSEC Vorschriften erfüllen:

a. Vorschriften und Regelungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Schutzmassnahmen. Der Auftragnehmer und alle Subunternehmer müssen die gültigen Vorschriften und Anweisungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Sicherheitsregeln befolgen (werden von einem Vertreter der US Armee ausgehändigt).

Der Auftragnehmer muß alle Unterlagen zur Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung vorlegen, damit die Zutrittsvoraussetzungen der örtlichen Militärpolizei, der Abteilung für Katastrophenschutz sowie des Büros für Sicherheit erfüllt werden.

Die Mitarbeiter der Vertragsfirma sind ausweispflichtig gemäß den Bestimmungen des U.S. Verteidigungsministeriums, des Hauptquartiers der U.S. Armee, und den Bestimmungen vor Ort. Zusätzlich zu Änderungen aufgrund der Änderungsklausel zu diesem Vertrag, kann die Regierung die Sicherheitsmassnahmen oder -vorschriften ändern, wenn sich die Sicherheitseinstufung (FPCON) eines Gebäudes oder Standorts ändert.

b. iWatch/iSalute Training. Der Auftragnehmer und alle Subunternehmer müssen ihre Mitarbeiter über das örtliche iWATCH/iSALUTE Programm in Kenntnis setzen. Die erforderlichen Schulungsunterlagen werden vom Anti-Terrorismus-Bevollmächtigten der auftraggebenden Dienststelle zur Verfügung gestellt. Inhalt der Schulung ist es, die Mitarbeiter aufzuklären, gegenüber welchen ungewöhnlichen Umständen sie wachsam sein sollen, und welche sie an den COR melden sollen. Diese Schulung soll innerhalb eines Zeitraums von 30 Kalendertagen, nachdem der Vertrag vergeben und innerhalb 5 Kalendertagen nachdem neue Mitarbeiter die Arbeit gemäß Vertrag aufnehmen, stattfinden. Die Dokumentation darüber ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Vertragsvergabe dem COR zu übergeben.

- 17 -

14. Quantities According to Measurement of Finished Work

Quantities for items with the footnote "quantities according to measurement of finished work" will be determined jointly by the COR and the contractor.

14. Aufmaßpositionen

Die Massen der mit der Fußnote "Aufmaßposition" versehenen Positionen werden gemeinsam vom Auftragnehmer und dem COR festgestellt.

15. Abbreviations

LS = lump sum ea = each linm = linear meter sqm = square meter cbm = cubic meter m = meter approx. = approximately COR = Contracting Officer's Representative DN = nominal diameter etc. = etcetera PE = protective earth conductor / Polyethylene PN = nominal pressure

15. Abkürzungen

PS = pauschal Stck = Stück lfdm = laufende Meter qm = Quadratmeter cbm = Kubikmeter m = Meter bzw. = beziehungsweise

ca. = circa COR = Vertreter des Vertragsoffiziers DN = Nenndurchmesser PE = Schutzleiter / Polyäthylen PN = Nenndruck usw. = und so weiter

Item No. Quantities Description Pos. Nr. Mengen Beschreibung

- 18 -

TECHNICAL SPECIFICATION

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Additional preliminary remarks:

The firm executing the work shall be certified by the German Railways (Deutsche Bahn) for working on railroad crossings. Hand over to the COR the certification before start of work.

Zusätzliche Vorbemerkungen:

Die Firma, die die Arbeiten ausführt, muß von der Deutschen Bahn für die Arbeiten an Bahnübergängen zertifiziert sein.

Eine entsprechende Bescheinigung ist dem COR vor Beginn der Arbeiten zu übergeben.

LS Coordinate the work with German authorities and German

Railways. Especially inform the State Railroad Oversight Agency for non-federal railroads in northern Bavaria (Ansbach), the Institute for Federal Real Estate, the Rural District Office Neustadt/Waldnaab, the town Grafenwöhr, the police station Eschenbach, the German Federal Police Weiden, the DB Netz AG Weiden and the Schenker Germany AG and coordinate work with these agencies.

Furthermore, all work shall be coordinated with and approved by the railroad manager (Ingolf Seele).

Coordination will be done thru the COR.

Expect interruptions of the work beside the track due to railroad service.

PS Koordination der Arbeiten mit den deutschen Behörden und der Deutschen Bahn. Insbesondere die Landeseisenbahnaufsicht für nicht bundeseigene Eisenbahnen in Nordbayern (Ansbach), die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, das Landratsamt Neustadt/Waldnaab, die Stadt Grafenwöhr, die Polizeiinspektion Eschenbach, die Bundespolizei Weiden, die DB Netz AG Weiden und die Schenker Deutschland AG sind zu informieren und die Arbeiten mit diesen Dienststellen abzustimmen.

Weiterhin müssen alle Arbeiten mit dem Eisenbahnbetriebsleiter (Ingolf Seele) koordiniert und von ihm genehmigt werden. Die Koordination erfolgt über den

COR.

Es ist damit zu rechnen, daß Arbeiten neben dem Bahngleis aufgrund von Zugverkehr unterbrochen werden müssen.

LS Transport site equipment to the job site and erect.

Coordinate the location with the COR and the German authorities.

Job site mobilization includes all equipment, scaffolding, fences, dayrooms, sanitary rooms, storage rooms and facilities for power supply and water including connection devices which are required for a proper and timely execution of the services listed in the project.

- 19 -

The job site mobilization also includes all measures for safeguarding of traffic in the area of the construction site, as well as the erection and provision of a temporary fence around the job site and around the day and storage rooms, approx. 2.00 m high.

Maintenance of site equipment during the entire construction period, in accordance with the obliging construction schedule, including binding time schedules for subcontractors and temporary supply lines.

Provision of the job site mobilization includes the securing of all devices, tools, machines and materials against unauthorized use, the drainage of day or surface water, the keeping clean of the job site, the cleaning of the access roads, in case the contamination was caused by the contractor or by one of his subcontractors.

Dismantle and remove site equipment. This item covers the removal of all temporary fences, including backfilling and compacting of all temporary excavations, clearing and cleaning of the entire job site and access roads and the restoration of these areas into their original condition.

PS Baustelleneinrichtung anfahren und aufstellen. Der Aufstellungsort ist mit dem COR und den deutschen Behörden abzusprechen.

Zur Baustelleneinrichtung gehören alle zur fach- und fristgerechten Durchführung der in diesem Projekt erfaßten Bauleistungen notwendigen Geräte, Gerüste, Absperrungen, Aufenthalts-, Sanitär- und Lagerräume, Versorgungseinrichtungen für Baustrom und Wasser einschließlich der Anschlußvorrichtungen.

Zur Baustelleneinrichtung gehören alle Maßnahmen zur Verkehrssicherung im Bereich der Baustelle, sowie das Errichten und Vorhalten eines provisorischen Bauzaunes um die Baustelle und um die Aufenthalts- und Lagerräume, ca.

2.00 m hoch.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der gesamten Bauzeit, entsprechend dem verbindlich aufgestellten Bauterminplan, einschließlich der verbindlich anzugebenden Terminpläne der Nachunternehmer (Subunternehmer) und provisorischer Versorgungsleitungen.

Zum Vorhalten der Baustelleneinrichtung gehören ferner die Sicherung aller Geräte, Werkzeuge, Maschinen und Materialien gegen unbefugte Benutzung, die Ableitung von Tag- oder Oberflächenwasser, das Sauberhalten der Baustelle, das Reinigen der Zufahrtswege, sofern diese durch den Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer verschmutzt wurden.

Baustelleneinrichtung abbauen und abfahren. Hierzu gehören die Beseitigung aller provisorischen Zäune, einschließlich verfüllen und verdichten aller zeitweiliger Ausschachtungen, das Räumen und Säubern der gesamten Baustelle und Zufahrtsstraßen sowie das Wiederversetzen

- 20 -dieser Flächen in ihren ursprünglichen Zustand.

LS Deliver, erect, maintain, relocate according to construction progress and remove all equipment for traffic routing and traffic safeguarding for "Bundesstrasse", bicycle track and walkway (barriers, signage, possible blocking half side of "Bundesstrasse", traffic lights, etc.) according to the road traffic act and requirements of the German authorities, including possible fees.

PS Liefern, aufstellen, unterhalten, entsprechend des Baufortschritts umsetzen und wieder abbauen aller Einrichtungen zur Verkehrsführung und Verkehrssicherung für die Bundesstraße, den Radfahrweg und den Fußgängerweg (Absperrungen, Beschilderung, eventuell halbseitige Sperrung der Bundesstraße, Lichtzeichenanlage, etc.) nach der Straßenverkehrsordnung und den Anforderungen der deutschen Behörden, einschließlich Koordination und eventuell anfallender Gebühren.

LS Prior to start of excavation work, search for existing cables and lines (heavy current, telephone, water, sewage, antennas, district heating, remote control) in the excavation area by a suitable searching device and mark obstacles. Existing as-built plans of cable and pipe locations can be viewed at the COR office. Furthermore, order as-built plans of German public utilities (power, communication, water, sewer, street lighting, etc.) and perform a cable briefing with these public utilities.

Required manual excavation in the area of obstacles is included in different items. Damages to existing cables and pipes are at the expense of the contractor and must be repaired by him. Item includes all work which is required for the erection of barricades according to road safety regulations, the provision of a lighting system during night, as well as possibly required dewatering work and trench sheeting works.

PS Vor Beginn der Erdarbeiten ist der gesamte Aushubbereich mit geeigneten Suchgeräten auf vorhandene Kabel und Leitungen (Starkstrom, Telefon, Wasser, Abwasser, Antennen, Fernheizung, Fernsteuerung, usw.) abzusuchen und Hindernisse zu kennzeichnen. Vorhandene Bestandsunterlagen der Kabel- und Rohrverlegung können beim COR eingesehen werden. Außerdem sind die Bestandsunterlagen der deutschen Versorgungsunternehmen (Strom, Telefon, Wasser, Abwasser, Straßenbeleuchtung, usw.) anzufordern und es ist eine Kabeleinweisung mit diesen Versorgungsunternehmen durchzuführen.

Die erforderliche Handschachtung im Bereich von Hindernissen ist in anderen Positionen enthalten.

Beschädigungen an vorhandenen Kabeln oder Rohren gehen zu Lasten des Unternehmers und sind von diesem zu reparieren.

In der Position enthalten sind alle Arbeiten für Abschrankungen nach den Straßensicherungsbedingungen, eine

- 21 -

Beleuchtungsanlage bei Nacht, sowie etwaige Wasserhaltungsarbeiten und eventuell erforderlich werdender Grabenverbau.

cbm Deliver, install and compact mineral concrete 0/56 consisting of basalt or amphibolit.

cbm Liefern, einbauen und verdichten von Mineralbeton aus 0/56 aus Basalt- oder Amphibolit.

linm Cut existing asphalt surface up to a thickness of 15 cm vertically by means of a cutting device.

lfdm Bestehende Asphaltfläche bis zu einer Stärke von 15 cm mittels Schneidgerät senkrecht abschneiden.

sqm Tear up existing asphalt cover of walkways in a thickness of approx. 12 cm. Dispose of the accumulating material.

qm Vorhandenen Asphalt der Gehwege in einer Stärke von ca.

12 cm abbrechen. Das anfallende Material ist abzufahren.

sqm Install manually, a bituminous base course for walkways, 6 cm thick, 0/16 – 0/32 mm, according to TVT (mixture type C), with a portion of broken grain over 70 weight-%, with road construction bitumen 70/100, bitumen content at least

3.4 weight-%, including connections at the fixed points.

Provide the required slope for the open drainage.

qm Von Hand einbauen einer bituminösen Tragschicht für Gehwege, 6 cm stark, 0/16 – 0/32 mm, nach TVT (Mischgutart C), mit einem Anteil an gebrochenem Korn über 70 Gewichts-, mit Straßenbaubitumen 70/100, Bitumengehalt mindestens 3.4 Gewichts-%, einschließlich der Anschlüsse an den Fixpunkten. Herstellen des erforderlichen Gefälles für die offene Entwässerung.

sqm Deliver asphalt concrete for surface courses and install in hot condition manually in a thickness of 4 cm, approx. 100 kg/sqm, granulation 0/11 mm according to TV bit. Provide evidence of the suitability of the mixture by presenting a suitability test issued by a certified test institute.

qm Asphaltbeton, Heißeinbau, für Deckschichten, liefern und in einer Stärke von 4 cm, ca. 100 kg/qm, Körnung 0/11 mm nach TV bit von Hand einbauen. Die Eignung des Mischgutes muß durch Vorlage einer Eignungsprüfung eines anerkannten Prüfinstitutes nachgewiesen werden.

linm Deliver and install a TOK special bituminous tape, size 40 x 10 mm, including a required prime coat.

lfdm Liefern und einbauen eines TOK-Spezial-Bitumenbandes, Größe 40 x 10 mm, einschließlich eines erforderlichen Voranstriches.

- 22 -linm Remove existing grass curbstones including concrete support and concrete base. Clean and turn in reusable stones.

Dispose of remaining material.

lfdm Vorhandene Rasensteine einschließlich Betonstütze und Betonsockel ausbauen. Brauchbare Steine sind zu reinigen und einzuliefern. Der Rest ist zu entsorgen.

linm Deliver and provide a bordering of grass curb stones with chamfered edges, made of concrete 8 x 25 x 100 cm, including 10 cm thick foundation and a 12 cm thick back support of concrete C12/15,X0.

The item includes a full joint filling consisting of cement mortar which is resistant to thawing-salt.

lfdm Liefern und versetzen einer Einfassung aus Rasenkantensteinen mit abgefaster Kante, aus Beton 8 x 25 x 100 cm, einschließlich eines 10 cm dicken Fundamentes und einer 12 cm dicken Rückenstütze aus Beton C12/15,X0.

Die Position enthält eine satte Fugenfüllung, bestehend aus tausalzbeständigem Zementmörtel.

sqm Remove, clean and store sideward medium-sized granite paving stones, 10 x 10 x 8 cm, placed on chippings.

qm Ausbauen von Granit-Mittelpflastersteinen, 10 x 10 x 8 cm, verlegt auf Splitt, säubern und seitlich lagern.

sqm Place existing medium-sized granite paving stones, 10 x 10 x 8 cm, bearing and joint mudding of chippings 2/5, jointed flush of crushed sand.

qm Verlegen von vorhandenen Granit-Mittelpflastersteinen, 10 x 10 x 8 cm, Auflager und Fugenfüllung aus Splitt 2/5, Fugenschluß aus Brechsand.

sqm Deliver medium-sized granite paving stones, 10 x 10 x 8 cm, as replacement for missing and unusable stones.

qm Liefern von Granit-Mittelpflastersteinen, 10 x 10 x 8 cm als Ersatz für fehlende und unbrauchbare Steine.

m Provide searching slits by manual excavation to search heavy power, telephone, water and sewer lines in the excavation area for the cable trench. At the COR's office, the contractor can view existing design documents and inform himself about the location of lines.

Dimensions: depth up to 1.2 m, width approximately 0.4 m.

"quantities according to measurement of finished work"

- 23 -m Suchschlitze in Handschachtung zum Suchen von Starkstrom-, Telefon-, Wasser- und Abwasserleitungen im Aushubbereich für den Kabelgraben. Der Auftragnehmer kann beim COR Einblick in vorhandene Planunterlagen über die Leitungsverlegung nehmen.

Abmessungen: Tiefe bis 1.2 m, Breite ca. 0.4 m.

Aufmaßposition

LS Expose existing cables (connection of flashing light, connection of acoustic, connection of barrier drive, control of barrier drive) at both sides of the "Bundesstrasse" and search for an empty pipe (if there exists one). Item includes necessary ground work as manual excavation up to a depth of 1.60 m, including slope. After work is finished, backfill, compact and remove surplus excavation material.

Break up and reestablish the surface is included in other items.

Considering the results of this item it will be determined in coordination with the German authorities and the COR, whether the two following items "Press or drill through the Bundesstrasse..." and "Produce and install at both sides of the Bundesstrasse a cable shaft..." will be executed.

PS Vorhandene Kabel (Anschluß Blinklicht, Anschluß Akustik, Anschluß Schrankenantrieb, Steuerung Schrankenantrieb) beiderseits der Bundesstraße freilegen und vorhandenes Leerrohr (falls vorhanden) suchen. In der Position enthalten sind erforderliche Erdarbeiten in Handschachtung bis zu einer Tiefe von 1.60 m, einschließlich Böschung.

Nach den Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen und übrig bleibender Aushub abzufahren.

Das Aufbrechen und…