Attachment_I_-_Specifications_(Revision_I).pdf

Page 1 of 65 Pages Seite 1 von 65 Seiten

- 1 -

ATTACHMENT # I

DEPARTMENT OF THE ARMY

UNITED STATES ARMY GARRISON BAVARIA

DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS

UNIT 28130

APO AE 09114-8130

Project No. GK-00742-3P

1 December 2015 Revision I 3 March 2016 New and Repair Work Neu- und Reparaturarbeit

S P E C I F I C A T I O N

Conversion of Two Racquetball Courts into a Fitness Area, Building # 547, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community -

Tower Barracks

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

Umbau zweier Racquetball-Spielfelder in einen Fitnessbereich, Gebäude # 547, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community -

Tower Barracks

Drawing: 3 sheets

Zeichnung: 3 Blatt

In the event of a disagreement between the English text and the courtesy translation of this specification the English text shall govern.

Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen dem englischen Text der Leistungsbeschreibung und der Gefälligkeitsübersetzung ist der englische Text maßgebend.

Internal code: 00742_13S.doc, 8 Mar 2016, Grimm, last saved 3 Mar 2016 15:02:00, Wolfgang Morgeneier

- 2 -

TABLE OF CONTENTS

INHALTSANGABE

SUBJECT PAGE

TITEL SEITE

Cover Sheet Deckblatt 1

Table of Contents Inhaltsangabe 2 - 3

General Description Allgemeine Beschreibung 4 - 5

General Preamble Allgemeine Vorbemerkungen 6 - 19

Technical Specification Leistungsbeschreibung 20 - 62

Enclosure # 1 Anlage # 1 63

Enclosure # 2 Anlage # 2 64

Enclosure # 3 Anlage # 3 65

This project includes the following work:

Dieses Project enthält folgende Arbeiten:

00. Preparation Work Vorbereitungsarbeiten 20 - 21

01. Dismantling Work Abbrucharbeiten 22 - 27

19. Masonry Work Mauerarbeiten 28 - 29

24. Steel Construction Work Stahlbauarbeiten 30 - 32

26. Waterproofing against light hydrostatic Pressure Abdichten gegen nichtdrückendes Wasser 33

29. Plaster and Stucco Work Putz- und Stuckarbeiten 34

- 3 -

31. Floor Finishing Work Estricharbeiten 35 - 40

37. Metal Construction Work Metallbauarbeiten 41 - 43

39. Painting Work Anstricharbeiten 44 - 47

47. Electrical Work Elektroarbeiten 48 - 52

50. Scaffolding Work Gerüstarbeiten 53

51. Fine Cleaning Feinreinigung 54 - 55

56. Additional Items Zusätzliche Positionen 56 - 59

57. Dry Construction Work Trockenbau 60 - 62

- 4 -

GENERAL DESCRIPTION

This project specifies the following work:

Convert two racquetball courts located in Building # 547 into a fitness area.

For this, dismount linings placed in front of the wall and the sprung floor.

Provide wall openings in partial areas of the intermediate walls.

Provide a steel frame construction, serving as additional structural measure, consisting of columns and beams, in the area of the created wall openings, (width x height) approx. 3.00 x 2.88 m.

Paint the exposed walls consisting of fair faced sand-lime brick masonry.

Existing room heights: approx. 6.10 m.

Dismantle two wooden doors and replace by T30 steel doors.

Dismantle the fixed glazing including wooden frame structure (w x h: approx. 6.10 x 1.75 m, in the second floor), and replace by a F30 drywall construction.

Install a cement screed floor with insulation over the entire surface of the reinforced concrete floor slab. Place weightlifter rubber mats on top of it.

Furthermore, provide an emergency lighting as additional measure.

Note:

1 The contractor will be provided with as-built-drawings after contract award of the project.

2 The constricted room and difficult accessibility towards the job site via the existing access doors of the racquetball courts should be considered for the calculation and the construction schedule.

- 5 -

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Dieses Projekt umfasst folgende Arbeiten:

Im Gebäude # 547 werden zwei Racquetball-Spielfelder zu einem Fitnessbereich umgebaut.

Hierzu werden die Vorwandverkleidungen und der Schwingboden ausgebaut und Wanddurchbrüche in Teilbereichen der Zwischenwände hergestellt.

Als zusätzliche statische Maßnahme werden im Bereich der hergestellten Wandöffnungen, welche ca. (B x H) 3.00 x 2.88 m betragen, eine Stahlrahmenkonstruktion aus Stützen und Unterzügen, erstellt.

Die freigelegten Wände aus Kalksandstein-Sichtmauerwerk werden gestrichen.

Vorhandene Raumhöhen: ca. 6.10 m.

Zwei Holztüren werden ausgebaut und durch T30 Stahltüren ersetzt.

Ausbau der Festverglasung mit Holzrahmenkonstruktion (B x H: ca. 6.10 x 1.75 m, im 1. Obergeschoß), die durch eine F30 Trockenbauwand ersetzt wird.

Auf der gesamten Fläche der Stahlbeton-Bodenplatte wird ein Zementestrichboden mit Dämmung eingebaut. Auf diesen werden Gewichtheber-Gummimatten aufgelegt.

Weiterhin wird als zusätzlich Maßnahme eine Notbeleuchtung erstellt.

Hinweis:

1 Die Bestandspläne zur statischen Berechnung werden dem Auftragnehmer nach Vergabe des Bauprojektes ausgehändigt.

2 Die beengte Zugänglichkeit zum Baustellenbereich durch die vorhandenen Zugangstüren der Racquetball-Spielfelder sollte in der Kalkulation und im Bauablauf berücksichtigt werden.

- 6 -

General Preamble to Project No. GK-00742-3P Allgemeine Vorbemerkungen zu Projekt Nr. GK-00742-3P

1. Regulations

The work to be accomplished and material to be furnished shall be in accordance with the following standards and regulations:

a. DIN standards (German Industry Standards) of German Construction Contract Procedures (VOB), Part C, identified below are governing:

DIN 18 299 General Regulations for all kinds of Construction Work DIN 18 330 Masonry Work DIN 18 335 Steel Construction Work DIN 18 336 Sealing Work DIN 18 340 Dry Wall Construction DIN 18 350 Plaster and Stucco Work DIN 18 353 Floor Finishing Work DIN 18 355 Joinery Work DIN 18 360 Metal Construction Work DIN 18 363 Painting and Enameling Work, Surface Coatings DIN 18 365 Floor Covering Work DIN 18 382 Low and Medium Voltage Systems with Nominal Voltage up to 36 kV DIN 18 451 Scaffolding Work DIN 18 459 Demolition and Deconstruction

b. Other regulations:

VDE Regulation No. 0100 Erection of power installations, with rated voltages up to 1000 V

Pertinent accident prevention regulations of the employer's liability insurance association.

1. Vorschriften

Die auszuführenden Arbeiten und zu liefernden Materialien müssen den folgenden Bestimmungen und Vorschriften entsprechen:

a. DIN Bestimmungen der VOB, Teil C, wie nachfolgend aufgeführt, sind gültig:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18 330 Mauerarbeiten DIN 18 335 Stahlbauarbeiten DIN 18 336 Abdichtungsarbeiten DIN 18 340 Trockenbauarbeiten DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten DIN 18 353 Estricharbeiten DIN 18 355 Tischlerarbeiten DIN 18 360 Metallbauarbeiten DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen DIN 18 365 Bodenbelagarbeiten DIN 18 382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV DIN 18 451 Gerüstarbeiten

- 7 -

DIN 18 459 Abbruch- und Rückbauarbeiten

b. Sonstige Bestimmungen:

VDE Bestimmung Nr. 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

Einschlägige Unfallverhütungvorschriften der Berufsgenossenschaft

2. Drawings

The work to be performed will include but is not limited to the items specified in the drawings. The drawing(s) is/are a part of this specification:

Number of sheets: 3

Date of drawing: 02 December 2015

2. Zeichnungen

Die auszuführenden Arbeiten beinhalten unter anderem die in den Zeichnungen angegebenen Objekte. Die Zeichnung(en) ist/sind Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung:

Anzahl der Blätter: 3

Zeichnungsdatum: 02. Dezember 2015

3. Disposal of Debris

a. The Sanitary Landfill Grafenwöhr will not accept demolition material, such as asphalt, concrete, wood, construction debris, metal, branches, rootstocks, cardboard, special waste (cleaning agents, paints etc), dismantled material (cables, pipes, installation material etc.) or soil excavation. This material becomes property of the contractor and shall be disposed of in accordance with German laws and regulations (Closed Cycle and Waste Management Act, Ordinance of Waste Wood Management, Guideline 3.4/1 of the Bavarian Water Board for tar debris, etc.). If applicable, the contractor must commission a certified laboratory to analyze representative samples for classification.

b. Waste wood resulting from demolition work shall be disassembled individually and stored separate from other debris. The disposal shall be in compliance with the German Ordinance on the Management of Waste wood ("Altholzverordnung"). Waste wood shall be categorized and disposed of based on the Ordinance on the Management of Waste wood.

c. The dismantled material shall be stored in water-tight covered containers until removal or shall be disposed of at least once a week.

d. Within USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community there is a separate sewer system for rain water and waste water. Therefore, arising waste water shall be disposed of via waste water duct in coordination with the COR.

- 8 -

3. Bauschuttabfuhr

a. Abbruchmaterial, wie Teeraufbruch, Beton, Holz, Bauschutt, Metall, Äste, Wurzelstöcke, Kartonagen, Sondermüll (Reiniger, Farben, etc.), ausgebaute Materialien (Kabel, Rohre, Installationsmaterialien, etc.) oder Erdaushub werden nicht an der Mülldeponie im Lager Grafenwöhr angenommen. Diese Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind gemäß deutschen Gesetzen und Vorschriften (Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altholzverordnung, Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft für Teeraufbruch, etc.) zu entsorgen. Gegebenenfalls muß der Auftragnehmer ein zertifiziertes Labor beauftragen, repräsentative Proben zu untersuchen und entsprechend einzustufen.

b. Fallen im Zuge der Abbrucharbeiten Holzabfälle an, sind diese separat zurück zu bauen und von den übrigen Abfällen getrennt zur Entsorgung bereit zu stellen.

Die Entsorgung ist in der Altholzverordnung geregelt. Der anfallende Holzabfall ist gemäß den Kategorien der Altholzverordung einzuteilen und zu entsorgen.

c. Bauabfälle sind bis zur Abfuhr in wasserdicht abgedeckten Containern zu lagern oder mindestens einmal pro Woche abzufahren.

d. Im Bereich der USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community besteht ein Trennsystem für Regenwasser und Schmutzwasser. Anfallendes Schmutzwasser muß deshalb nach Angabe des COR über den Schmutzwasserkanal entsorgt werden.

4. Job Site Equipment and Storage

The contractor is responsible for the safe storage of materials and equipment.

With the approval of the COR and at their own risk the contractor is allowed to erect containers for personnel and construction equipment/materials according to the valid German workplace ordinance. These containers must be a minimum of 25 meters away from any building occupied by 10 or more personnel. Construction materials and other equipment shall not be stored in U.S. buildings. After completion of work the contractor shall clean up the storage area and bring it back to its original condition.

4. Baustelleneinrichtung und Materiallagerung

Der Auftragnehmer ist für eine sichere Lagerung der Materialien und Geräte selbst verantwortlich. Er darf mit Genehmigung des COR und auf eigene Gefahr Container für Personal und Baugeräte/Material gemäß der Arbeitstättenverordnung aufstellen.

Diese Container müssen mindestens 25 m von allen Gebäuden entfernt sein, in denen sich 10 oder mehr Personen aufhalten. Baumaterial und sonstige Gegenstände dürfen nicht in U.S. Gebäuden gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Lagerplatz zu reinigen und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

5. German Paint Products

German paint products may be used. However, these products must be in accordance with American specifications.

- 9 -

5. Deutsche Farbprodukte

Es können auch deutsche Farbprodukte verwendet werden. Diese müssen jedoch den amerikanischen Spezifikationen entsprechen.

6. Water and Electrical Power Supply

a. Water and electrical power required for the execution of this project will be made available to the contractor without charge in accordance with FAR clause 52.236-14 "AVAILABILITY AND USE OF UTILITY SERVICES". Necessary connections to lines shall be made and a meter shall be provided by the contractor without additional cost to the U.S. Government.

b. The connection of job site distributions is authorized only in the presence of personnel from the Electrical Shop, Utilities Branch, DPW.

Arbitrary opening of cable distributions or low-voltage switchgears is not authorized. The necessary coordination shall be made with the COR in writing.

c. Electrical systems at job sites must be controlled regularly (specifically after relocation) by a skilled electrical employee according to BGV A3 (regulation of the employer's liability insurance association). Contractor shall keep measurement reports and test certificates in the construction office and shall present those records upon request by the Government. Electrical connections or temporary installations shall be in accordance with all VDE regulations.

d. Use of electrical heaters on job site is prohibited. If heating is necessary, other fuel sources shall be used instead and shall be coordinated with the COR in writing.

e. Provision of construction water or water required for other temporary purposes shall be arranged with the staff of the DPW Utilities Branch, Plumber Shop. The necessary coordination shall be made with the COR in writing. DIN EN 1717 defines the requirements concerning the protection of drinking water within drinking water systems as well as the general requirements for safety arrangements to prevent pollution of drinking water caused by backflow. DIN EN 1717 shall be strictly followed.

f. The contractor shall use stand pipe meters or hydrant meters for temporary water abstraction from hydrants. This equipment must be approved by the "Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs" DVGW.

Ending of the temporary water extraction shall be immediately reported to the Plumber Shop via the COR.

6. Wasser- und Baustromversorgung

a. Wasser und Baustrom, die für die Ausführung dieses Projekts nötig sind, werden dem Auftragnehmer gemäß FAR Klausel 52.236-14 "VERFÜGBARKEIT UND BENUTZUNG VON VERSORGUNGSLEISTUNGEN" kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer muss notwendige Anschlüsse an Leitungen vornehmen und einen Zwischenzähler bereitstellen, ohne dass der U.S. Regierung zusätzliche Kosten entstehen.

b. Das Anschließen von Baustellenverteilern darf nur im Beisein von Mitarbeitern des DPW, Utilities Branch, Elektroshop erfolgen. Eigenmächtiges Öffnen von Kabelverteilern oder Niederspannungsschaltanlagen ist nicht erlaubt. Die notwendige Koordination erfolgt schriftlich über den COR.

- 10 -

c. Baustromanlagen sind einer regelmäßigen Prüfung nach BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift) durch eine Elektrofachkraft zu unterziehen (insbesondere nach Umsetzen). Die Mess- und Prüfprotokolle sind im Baubüro zu hinterlegen und auf Verlangen des Auftraggebers vorzuzeigen. Elektrische Anschlüsse oder vorläufige Einrichtungen müssen den VDE Vorschriften entsprechen.

d. Die Verwendung von Elektroheizungen auf Baustellen ist nicht erlaubt. Wenn eine Heizung erforderlich ist, müssen andere Brennstoffe verwendet werden. Dies ist mit dem COR schriftlich zu koordinieren.

e. Der Bezug von Bauwasser oder Wasser für sonstige vorübergehende Zwecke ist mit den Mitarbeitern des DPW, Utilities Branch Plumber Shop abzusprechen. Die notwendige Koordination erfolgt schriftlich über den COR. Die DIN EN 1717 definiert die Anforderung zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen und die allgemeinen Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen. Die DIN EN 1717 ist dringendst einzuhalten.

f. Für die vorübergehende Wasserentnahme aus Hydranten sind Standrohrzähler oder Hydrantenzähler vom Auftragnehmer zu verwenden. Diese Einrichtungen müssen von der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs DVGW geprüft sein.

Die Beendigung der vorübergehenden Wasserentnahme ist dem Plumber Shop über den COR umgehend zu melden.

7. Welding and Cutting Work

Contractors who are responsible for welding and cutting work shall coordinate with the COR in writing the attendance of the mandatory safety briefing at the local Fire Station prior to start of work. After the briefing, a Hot Work Permit (DA Form 5383) will be issued to the welders.

7. Schweiss- und Schneidarbeiten

Auftragnehmer, die für Schweiss- und Schneidarbeiten zuständig sind, werden vom COR angewiesen, einer Sicherheitsbesprechung bei der örtlichen U. S. Feuerwehr beizuwohnen. Nach der Besprechung wird ein Erlaubnisschein für Schweissarbeiten (Hot Work Permit, DA Form 5383) an die Schweisser ausgegeben.

8. As-built Drawings

a. For the scope of work described in the specification, as-built drawings shall be delivered in the format of CAD Software Microstation, version 8 (DGN-file).

b. The COR will provide the contractor with existing U.S. Government drawing documents on compact disk in the above referenced format. The contractor shall provide the data media required for this purpose. The assignment of the individual drawing levels shall be coordinated with the COR. The as-built drawings shall be provided on compact disk in both the German and English languages.

- 11 -

8. Bestandspläne

a. Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang sind Bestandspläne im Format der CAD-Software Microstation, Version 8 (DGN-Datei), zu liefern.

b. Der COR stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Planunterlagen der U.S.

Regierung auf CD’s im oben aufgeführten Format zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen Datenträger sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die Belegung der einzelnen Zeichnungsebenen ist mit dem COR abzustimmen. Die Bestandspläne sind in deutscher und englischer Sprache auf CD’s zu liefern.

9. Spill reporting procedures for contractors working within the Training Area/Tower Barracks and Rose Barracks

a. Applicability: These procedures shall be followed in the event of a spill of hazardous substances caused by vehicles or equipment of contractors working within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks

b. Hazards for humans and environment:

- Release of hazardous substances (usually petroleum, oil and lubricant (POL) products) during accidents

- Release of hazardous substances (usually POL products) caused by equipment failure

- Release of hazardous substances during transportation of hazardous substances/waste (not class 1, explosives)

c. Protective Measures and Procedures: The following requirements must be met to operate a vehicle within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks.

- Valid driving license appropriate for the vehicle

- Valid hazardous cargo driving license for the transportation of hazardous material/hazardous waste

- Follow the regulations of the Road Traffic Legislation:

- Road Traffic Law (StVG)

- Motor Vehicle Traffic Regulations (StVO)

- Federal Motor Vehicle Safety Standards (StVZO)

- European Treaty concerning the international transport of hazardous material

(ADR)

- Securing of cargo according to VDI 2700 and ADR

- Provision of spill equipment (e.g. absorbent, absorbent pads etc.)

d. The following procedures shall be complied with in the event of failures or hazardous situations:

- Immediately notify the local US Fire Department, telephone 09641 – 83 8303 if hazardous substances (as well as hazardous waste) or operational substances (Diesel, hydraulic fluid etc) are released due to failure of vehicles or construction equipment.

- In addition, notify the German Police if quantities released exceed 8 gallons (30 liters) or 110 lbs (50 kg)

- The contractor shall take immediate protective measures.

- 12 -

- The necessary spill clean up will be performed by the contractor or their subcontractors.

e. Emergency Procedures – First Aid:

- Secure accident site

- Inform Local Fire Department and Emergency First Responder

- Take care of injured individuals

f. Refueling, Maintenance, Disposal:

- During refueling of construction vehicles/equipment appropriate precautions need to be taken to prevent damage of the environment.

- Maintenance of vehicles and equipment is approved on paved surfaces only

(concrete, asphalt).

- Disposal of hazardous operating fluids or contaminated soil caused by accidents or contractor’s vehicles/equipment must be performed by the contractor. The COR shall be provided with proof of proper disposal.

9. Verhaltensregeln für Auftragnehmer bei Freisetzung von Gefahrstoffen auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks (Grafenwöhr) bzw. Rose Barracks (Vilseck)

a. Anwendungsbereich: Verhalten bei Freisetzung von Gefahrstoffen während des Betriebs von Baufahrzeugen von auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks tätigen Auftragnehmern.

b. Gefahren für Mensch und Umwelt:

- Freisetzen von Gefahrstoffen (in der Regel Mineralöle) bei Unfällen

- Freisetzen von Gefahrstoffen (in der Regel Mineralöle) durch defektes Gerät

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Gefahrstofftransporten/Sondermülltransporten

(nicht Klasse 1, Sprengstoffe)

c. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Voraussetzung für das Fahren auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks:

- Gültige Fahrerlaubnis entsprechend dem Fahrzeug

- Gültiger Gefahrgut-Führerschein beim Transport von Gefahrgut/Sondermüll

- Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

- Straßenverkehrsverordnung (StVO)

- Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO)

- Europäisches Abkommen zum internationalen Transport von Gefahrgütern auf

Straßen (ADR)

- Ladungssicherung entsprechend VDI 2700 und ADR

- Mitführen von geeigneten Betriebsmitteln für Sofortmaßnahmen (z.B. Bindemittel, Ölbindevlies etc.)

- 13 -

d. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall:

- Bei Freisetzen von Gefahrstoffen (auch Sondermüll) oder Betriebsmitteln

(Hydrauliköl, Diesel usw.) durch Defekte an Fahrzeugen bzw. Baumaschinen ist sofort die Standortfeuerwehr, Telefon (0 96 41) 83-8303 zu verständigen.

- Bei Freisetzung von Mengen über 30 ltr bzw. 50 kg ist zusätzlich die deutsche Polizei zu verständigen.

- Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass geeignete Sofortmaßnahmen getroffen werden

- Die anfallenden Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer bzw. den von ihm beauftragten Firmen durchzuführen.

e. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe:

- Unfallstelle sichern

- Ersthelfer und Standortfeuerwehr verständigen

- Verletzte betreuen

f. Betanken, Instandhaltung, Entsorgung:

- Beim Betanken von Baustellenfahrzeugen sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Umweltschäden zu vermeiden.

- Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen und Baumaschinen sind grundsätzlich nur auf befestigtem Untergrund (Beton, Asphalt) durchzuführen.

- Die Entsorgung von Betriebsmitteln oder von verunreinigtem Boden nach Unfällen oder von defekten Fahrzeugen/Baumaschinen ist vom Auftragnehmer selbst durchzuführen. Ein Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist dem COR vorzulegen.

10. Connection conditions for Medium Voltage and Low Voltage Network

a. The network provider (US Army Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks) takes as a basis the "technical connection conditions" ("Technische Anschlussbedingungen" [TAB] of the Bayernwerk AG, valid as amended. The technical connection conditions (TAB) are valid for work on systems within the low voltage and medium voltage network of the network provider and shall be applied for all systems which are going to be newly connected and for network modifications, respectively. These mainly include modification, extension, deconstruction or dismantling of an electrical system as well as the change of the connected load, the protection concept etc.

b. The system following the network connection up to the disconnecting device for the commissioning of the main or distribution fuses, defined by VDE-AR-N 4101, paragraph 4.5, section 2, shall be commissioned only by the network provider or – with their approval- by an installation company specified in an electrical installation register. The system following this disconnecting device shall be commissioned only by an installation company specified in an electrical installation register.

c. The system shall only be erected, extended, modified and maintained according to the generally approved technical rules. All work shall be performed by an installation company listed in an electrical installation register of a network provider. Only material and devices produced according to §49 of the Energy Industry Act, considering the generally approved technical rules, shall be used.

- 14 -

d. The network provider (US Army Bavaria) does not keep its own installation register. However, it accepts the proof from installation companies that they are listed in the electrical installation register of other network providers, subject to verification. The contractor shall submit to the COR this proof prior to start of work.

e. When working on the medium voltage network, the contractor must submit to the COR proof of switching authorization within voltage networks up to 20 kV (appropriate training certificate). When working on the battery systems, the contractor shall submit to the COR proof for working on live systems (battery system domain)(appropriate training certificate).

f. Required switch-off times shall be kept to a minimum and announced in writing and coordinated with the COR at least five days in advance.

g. In the event of contradictions between this paragraph and the specification, the specification shall govern.

10. Anschaltbedingungen für das Mittel- und Niederspannungsnetz

a. Der Netzbetreiber (US Army Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks) legt die "Technischen Anschlussbedingungen" (TAB) der Bayernwerk AG in ihrer jeweils gültigen Fassung zugrunde. Die TAB gelten für Arbeiten an Anlagen im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers und sind für alle Anlagen anzuwenden, die neu an das Verteilungsnetz angeschlossen werden bzw. für Netzanschlussänderungen. Diese umfassen im wesentlichen Umbau, Erweiterung, Rückbau oder Demontage einer elektrischen Anlage sowie die Änderung der Anschlussleistung, des Schutzkonzeptes usw.

b. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in der VDE-AR-N 4101 in Abschnitt 4.5, Abs. 2 definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebnahme der Haupt- oder Verteilungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

c. Die Anlage darf nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. Alle Arbeiten müssen durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend §49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind.

d. Der Netzbetreiber führt kein eigenes Installateurverzeichnis. Er erkennt jedoch die Ausweise von Installationsunternehmen, dass sie im Installateurverzeichnis anderer Netzbetreiber eingetragen sind, vorbehaltlich einer Nachprüfung, an. Dieser Nachweis ist vor Beginn der Arbeiten dem COR vorzulegen.

e. Für Arbeiten am Mittelspannungsnetz ist zusätzlich der Nachweis der Schaltberechtigung in Spannungsnetzen bis 20 kV vorzulegen (entsprechende Schulungsbescheinigung). Bei Arbeiten an Batterieanlagen ist zusätzlich der Nachweis für Arbeiten unter Spannung (Bereich Batterieanlagen) vorzulegen (entsprechende Schulungsbescheinigung).

- 15 -

f. Notwendige Abschaltungen sind auf ein Minimum zu begrenzen und mindestens fünf Tage vorher schriftlich beim COR anzumelden und mit diesem zu koordinieren.

g. Bei Widersprüchen zwischen diesem Paragraphen und dem Leistungsverzeichnis, gilt das Leistungsverzeichnis.

11. Time extensions for unusually severe weather

a. The following specifies the procedure for the determination of time extensions for unusually severe weather in accordance with the contract clause FAR 52.249-10, DEFAULT (FIXED PRICE CONSTRUCTION). In order for the Contracting Officer to award a time extension under this clause, the following conditions must be met:

(1) The weather experienced at the project site during the contract period must be found to be unusually severe, that is, more severe than the adverse weather anticipated for the project location during any given month.

(2) The unusually severe weather must actually cause a delay to the completion of the project. The delay must be beyond the control and without the fault or negligence of the contractor.

b. The following schedule of monthly anticipated adverse weather delays for the project location will constitute the base line for monthly weather time evaluations. The contractor’s performance schedule must reflect these anticipated adverse weather delays in all weather dependent activities.

Monthly Anticipated Adverse Weather Calendar Days

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Upon acknowledgement of the Notice to Proceed (NTP) and continuing throughout the contract, the contractor will record on its inspection records, the occurrence of adverse weather and resultant impact to normally scheduled work.

Actual adverse weather delay days must prevent work on critical activities for 50 percent or more of the contractor’s scheduled work day.

d. The number of actual adverse weather delay days shall include days impacted by actual adverse weather (even if adverse weather occurred in previous month), be calculated chronologically from the first to the last day of each month and be recorded as full days. If the number of actual adverse weather delay days exceeds the number of days anticipated in paragraph b above, the contracting officer will approve the exceeding calendar days and issue a modification for time in accordance with contract clause FAR 52.249-10.

- 16 -

11. Zeitverlängerungen im Falle extrem schlechten Wetters

a. Im Folgenden wird der Verfahrensablauf zur Gewährung von Zeitverlängerungen bei extrem schlechtem Wetter gemäß der Vertragsklausel FAR 52.249-10, NICHTEINHALTUNG (FESTPREISBAUVERTRAG) beschrieben. Damit der Vertragsoffizier eine Zeitverlängerung im Rahmen dieser Klausel gewähren kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

(1) Die Wetterbedingungen auf der Baustelle müssen sich während der Vertragslaufzeit als extrem schlecht erweisen, das heißt, schlechter als man für den jeweiligen Monat am Ausführungsort erwarten würde.

(2) Das extrem schlechte Wetter muß tatsächlich der Grund für eine

Verzögerung der Fertigstellung der Baumaßnahme sein. Grund für eine Verzögerung ist höhere Gewalt ohne Verschulden oder Fahrlaessigkeit seitens des Auftragnehmers.

b. Die nachfolgende Aufstellung der monatlich zu erwartenden Verzoegerungen bedingt durch schlechtes Wetter gilt als Basis fuer die monatliche Zeitauswertung.

Die zu erwartenden Verzoegerungen aufgrund schlechten Wetters muessen im Bauzeitenplan des Auftragnehmers ersichtlich sein.

Monatlich zu erwartende Schlechtwettertage

| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Nach Zurkenntnisnahme der "Notice to Proceed" (Anweisung zum Beginn der Arbeiten) und waehrend der gesamten Vertragslaufzeit muss der Auftragnehmer die Schlechtwettertage und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die geplanten Arbeiten dokumentieren. Tatsaechliche Schlechtwettertage sind vom Auftragnehmer geplante Arbeitstage, an denen entscheidende Taetigkeiten fuer mindestens einen halben Arbeitstag (50%) oder laenger behindert werden.

d. Die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungstage bedingt durch Schlechtwetter beinhaltet auch die Tage, die durch wirklich schlechtes Wetter verursacht wurden, (selbst wenn das schlechte Wetter im vorangegangenen Monat aufgetreten ist). Diese sollen in zeitlicher Abfolge, vom ersten bis zum letzten Tag eines jeden Monats, als volle Tage abgerechnet werden. Sollte die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungen bedingt durch Schlechtwetter die Anzahl der zu erwartenden Tage (siehe Paragraph b, oben ) ueberschreiten, wird der Vertragsoffizier die zusaetzlichen Kalendertage genehmigen und eine Vertragsverlaengerung in Übereinstimmung mit der Vertragsklausel FAR 52.249-10 ausstellen.

12. Anti-Terrorism/Operations Security (AT/OPSEC) Requirements

Contractors and sub-contractors shall comply with the following AT/OPSEC requirements:

- 17 -

a. Access and General Protection/Security Policy and Procedures. Contractor and all associated sub-contractors employees shall provide all information required for background checks to meet installation access requirements to be accomplished by installation Provost Marshal Office, Director of Emergency Services or Security Office. Contractor workforce must comply with all personal identity verification requirements (FAR clause 52.204-9, Personal Identity Verification of Contractor Personnel) as directed by DOD, HQDA, and/or local policy. In addition to the changes otherwise authorized by the changes clause of this contract, should the Force Protection Condition (FPCON) at any individual facility or installation change, the Government may require changes in contractor security matters or processes.

b. Contractors that do not require CAC, but require access to a DoD facility or installation. Contractor and all associated sub-contractors employees shall comply with adjudication standards and procedures using the National Crime Information Center Interstate Identification Index (NCIC-III) and Terrorist Screening Database (TSDB)(Army Directive 2014-05/AR 190-13), applicable installation, facility and area commander installation/facility access and local security policies and procedures (provided by Government representative), or, at OCONUS locations, in accordance with status of forces agreements and other theater regulations.

c. iWATCH Training. The contractor and all associated sub-contractors shall brief all employees on the local iWATCH program (training standards provided by the requiring activity ATO). This local developed training will be used to inform employees of the types of behavior to watch for and instruct employees to report suspicious activity to the COR. This training shall be completed within 30 calendar days of contract award and within 5 calendar days of new employees commencing performance with the results reported to the COR not later than 30 calendar days after contract award.

12. Vorschriften zur Sicherheit und Anti-Terrormassnahmen (AT/OPSEC)

Auftragnehmer und Sub-Unternehmer sollen die folgenden AT/OPSEC Vorschriften erfüllen:

a. Vorschriften und Regelungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Schutzmassnahmen: Vertragsnehmer und dazugehörige Subunternehmer müssen alle Unterlagen zur Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung vorlegen, damit die Zutrittsvoraussetzungen der örtlichen Militärpolizei, der Abteilung für Katastrophenschutz sowie des Büros für Sicherheit erfüllt werden. Die Mitarbeiter der Vertragsfirma sind ausweispflichtig (FAR Klausel 52.204-9, Personal Identity Verification of Contractor Personnel) gemäß den Bestimmungen des U.S.

Verteidigungsministeriums, des Hauptquartiers der U.S. Armee, und den Bestimmungen vor Ort. Zusätzlich zu Änderungen aufgrund der Änderungsklausel zu diesem Vertrag, kann die Regierung die Sicherheitsmassnahmen oder -vorschriften ändern, wenn sich die Sicherheitseinstufung (FPCON) eines Gebäudes oder Standorts ändert.

b. Vertragsnehmer, für die keine CAC (allgemeine Zugangskontrollkarte) erforderlich ist, die jedoch Zugang zu Einrichtungen oder Liegenschaften des U.S.

Verteidigungsministeriums benötigen:

- 18 -

Vertragsnehmer und dazugehörige Subunternehmer müssen allen Anforderungen und Verfahren richterlicher Urteile unter Anwendung des "National Crime Information Center Interstate Identification Index (NCIC-III)" [Zwischenstaatliches Vorstrafenregister des Nationalen Auskunftszentrums für Kriminalität] sowie der Screening-Datenbank für Terroristen (Armee-Richtlinie 2014-05/Armee- Dienstvorschrift 190-13), und maßgeblicher Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen (von einem Regierungsvertreter zur Verfügung gestellt), welche den Zutritt zu Liegenschaften und Einrichtungen betreffen, sowie die des örtlichen Kommandeurs und regionaler Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen oder – „at OCONUS locations“ (locations outside the Contiguous United States) (an Standorten außerhalb der zusammenhängenden Vereinigten Staaten von Amerika) – in Übereinstimmung mit dem Stationierungsabkommen und sonstiger “theater regulations“, (Dienstvorschriften, die den strategischen Einflussbereich betreffen), entsprechen.

c. iWatch Training: Der Vertragsnehmer und dazugehörige Subunternehmer müssen ihre Mitarbeiter über das örtliche iWATCH Programm in Kenntnis setzen. Die erforderlichen Schulungsunterlagen werden vom Anti-Terrorismus-Bevollmächtigten der auftraggebenden Dienststelle zur Verfügung gestellt. Inhalt der Schulung ist es, die Mitarbeiter aufzuklären, gegenüber welchen ungewöhnlichen Umständen sie wachsam sein sollen, und welche sie an den COR melden sollen. Diese Schulung soll innerhalb eines Zeitraums von 30 Kalendertagen, nachdem der Vertrag vergeben und innerhalb 5 Kalendertagen nachdem neue Mitarbeiter die Arbeit gemäß Vertrag aufnehmen, stattfinden. Die Dokumentation darüber ist spätestens 30 Kalendertage nach Vertragsvergabe dem COR zu übergeben.

13. Measurements in the specification

All dimensions (sizes, technical data, etc.) in the specification are only approximate values with a tolerance of about +/- 2 %. If exact measurements are necessary, this will be specifically indicated.

13. Maßangaben in der Leistungsbeschreibung

Alle Maßangaben (Abmessungen, technische Daten, usw.) in der Leistungsbeschreibung sind Circa-Angaben mit einer Toleranz von etwa +/- 2 %. Sollten genaue Maße erforderlich sein, so wird dies gesondert angegeben.

14. Abbreviations

LS = lump sum ea = each linm = linear meter sqm = square meter cbm = cubic meter m = meter kg = kilogram hrs = hours approx. = approximately COR = Contracting Officer's Representative EPDM = ethylene propylene diene Monomer etc. = etcetera N = neutral conductor

- 19 -

PE = protective earth conductor / Polyethylene (l/w/h) = (length/width/height)

14. Abkürzungen

PS = pauschal Stck = Stück lfdm = laufende Meter qm = Quadratmeter cbm = Kubikmeter m = Meter kg = Kilogramm Std = Stunden bzw. = beziehungsweise

ca. = circa COR = Vertreter des Vertragsoffiziers EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk N = Neutralleiter PE = Schutzleiter / Polyäthylen usw. = und so weiter (L/B/H) = (Länge/Breite/Höhe)

Item No. Quantities Description Pos. Nr. Mengen Beschreibung

- 20 -

TECHNICAL SPECIFICATION

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

00. Preparation Work

Vorbereitungsarbeiten

00.001

LS Transport site equipment to the job site and erect. Job site mobilization shall include all equipment, scaffolding, fences, dayrooms, storage rooms and facilities for power supply and water including connection devices which are required for a proper and timely execution of the services listed in this specification. Included is the provision of lockable storage, toilet and dayrooms for all subcontractors, unless these are a part of the incidental services according to VOB, part C, para 4.1. of the respective DIN. The job site mobilization also includes all measures for safeguarding of traffic in the area of the construction site, as well as the erection and provision of a temporary fence around the job site and around the day and storage rooms, approx. 2.00 m high.

Maintenance of the job site mobilization during the entire construction period, in accordance with the obliging construction schedule, including binding time schedules for subcontractors and temporary supply lines. Provision of the job site mobilization includes the safeguarding of all meter marks and reference points, the securing of all devices, tools, machines and materials against unauthorized use, the drainage of day or surface water, the keeping clean of the job site, the cleaning of the access roads, in case the contamination was caused by the contractor or by one of his subcontractors.

Dismount and remove site equipment. This item covers the removal of all temporary fences, storage rooms and dayrooms of the job site mobilization, including backfilling and compacting of all temporary excavations, clearing and cleaning of the entire site and access roads and the restoration of these areas into their original condition.

PS Baustelleneinrichtung anfahren und aufstellen. Zur Baustelleneinrichtung gehören alle zur fach- und fristgerechten Durchführung der in diesem Projekt erfassten Bauleistungen notwendigen Geräte, Gerüste, Absperrungen, Aufenthalts- und Lagerräume, Versorgungseinrichtungen für Baustrom und Wasser einschließlich der Anschlussvorrichtungen.

Enthalten ist die Aufstellung verschließbarer Lager-, Toiletten- und Aufenthaltsräume für die Nachunternehmer (Subunternehmer), soweit dies gemäß VOB, Teil C, Ziffer

4.1. der jeweiligen DIN keine Nebenleistungen sind. Zur Baustelleneinrichtung gehören alle Maßnahmen zur Verkehrssicherung im Bereich der Baustelle, sowie das Errichten und Vorhalten eines provisorischen Bauzaunes um die Baustelle und um die Aufenthalts- und Lagerräume, ca.

2.00 m hoch.

- 21 -

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der gesamten Bauzeit, entsprechend dem verbindlich aufgestellten Bauterminplan, einschließlich der verbindlich anzugebenden Terminpläne der Nachunternehmer (Subunternehmer) und provisorischer Versorgungsleitungen.

Zum Vorhalten der Baustelleneinrichtung gehören ferner die Sicherung aller Meterrisse und Messpunkte, die Sicherung aller Geräte, Werkzeuge, Maschinen und Materialien gegen unbefugte Benutzung, die Ableitung von Tag- oder Oberflächenwasser, das Sauberhalten der Baustelle, das Reinigen der Zufahrtswege, sofern diese durch den Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer verschmutzt wurden.

Baustelleneinrichtung abbauen und abfahren. Hierzu gehören die Beseitigung aller provisorischen Zäune, Lagerräume und Aufenthaltsräume der Baustelleneinrichtung, einschließlich verfüllen und verdichten aller zeitweiliger Ausschachtungen, das Räumen und Säubern der gesamten Baustelle und Zufahrtsstraßen sowie das Wiederversetzen dieser Flächen in ihren ursprünglichen Zustand.

00.002 sqm Install dust-tight partitions between working area and occupied building parts, provide them for the entire renovation work and remove and dispose of afterwards.

qm Herstellen von staubdichten Wänden zwischen dem Arbeitsbereich und benutzten Gebäudeteilen, während der Umbauarbeiten vorhalten und anschließend abbauen und entsorgen.

- 22 -

01. Dismantling Work Abbrucharbeiten

Floor construction within the working area:

Parquet floor with vibration distribution (2-layer wooden planking)

Load absorbing subconstruction

Insulation: mineral fiber mat, 40 mm

PE-foil, thickness = 0.2 mm, 2-layer

Bituminous sealing against rising damp, G 200 S4

Reinforced concrete floor slab, 20 cm

Working area: Room # 30 and #31

Fußbodenaufbau im Arbeitsbereich:

Parkett mit Schwingungsverteiler (2-lagige Holzschicht)

Schwingungsboden-Unterbau

Dämmung: Mineralfasermatte, 40 mm

PE-Folie, Dicke = 0,2 mm, 2-lagig

Bituminöse Abdichtung (G 200 S4), gegen Bodenfeuchtigkeit

Stahlbeton-Bodenplatte, 20 cm

Arbeitsbereich: Raum # 30 und #31

01.001 sqm Dismount sprung floor including base strips, substructure and insulation.

Remove and dispose of dismantling material as described in the General Preamble.

See also detailed description, enclosure # 1

- 23 -qm Ausbauen des Schwingbodens einschließlich Sockelleisten, Unterkonstruktion und Dämmung.

Das Abbruchmaterial ist, wie in den Allgemeinen Vorbemerkungen beschrieben, abzufahren und zu entsorgen.

Siehe hierzu die Darstellung in der Anlage # 1

Wall construction within the working area

Sand-lime brick masonry, 24 cm

U-profile metal rail, vertical, each mounted in a distance of 60 cm

U-profile metal rail, counter profile, mounted horizontally, all-round, in the same distance as the panel width

“Fiberesin” plastic panel

Working area: Room # 30 and # 31

Scope of work within the individual areas as shown in the enclosure.

Wandaufbau im Arbeitsbereich:

Kalksandsteinwand, 24 cm

U-Profil-Metallschienen, vertikal, Jeweils in Abständen von 60 cm montiert

U-Profil-Metallschienen, Konterprofil, horizontal umlaufend, im Abstand der Plattenbreite montiert

„Fiberesin“-Kunststoffplatte

Arbeitsbereich: Raum # 30 und # 31

Der Arbeitsumfang in den einzelnen Bereichen wird in der Zeichnung dargestellt.

01.002 sqm Dismount wall covering including substructure.

Remove and dispose of dismantling material as described in

See also detailed description, enclosures # 2 and # 3

- 24 -qm Ausbauen der Wandverkleidung einschließlich Unterkonstruktion.

Das Abbruchmaterial ist, wie in den Allgemeinen

Siehe hierzu die Darstellung der Anlagen # 2 und # 3

01.003 ea Dismount plastic-coated wood door with window aperture and frame.

The door with frame has specifically been produced for this kind of ball games.

Dismantling work includes all fastening material, door closers and all associated parts.

Dimensions of the door: w x h = approx. 1.01 x 2.01 m

Remove and dispose of dismantling material as described in

Stck Ausbau einer kunststoffbeschichteten Holztür mit Fensterausschnitt und Zarge.

Die Tür mit der Zarge ist speziell für diese Art von Ballsport hergestellt worden. Der Ausbau erfolgt inklusive sämtlichem Befestigungsmaterial, Türschließer und allen dazugehörigen Teilen.

Abmaß der Tür: B x H = ca. 1.01 x 2.01 m

Das Abbruchmaterial ist, wie in den Allgemeinen

01.004 sqm Mechanically perform partial demolition of the interior wall by cutting room openings into the sand-lime brick masonry of the interior wall between the reinforced concrete supports and dispose of dismantling material as described in the General Preamble.

The item includes required supports to allow for the opening of the wall.

Dimensions of the openings: w x h = approx. 3.00 x 2.48 m Wall thickness 24 cm Working height up to approx. 3.0 m Working height of the supporting column: approx. 3.50 m Job site: Room # 30 and # 31.

Perform work according to dismantling plan qm Maschineller Teilabbruch der Innenwand durch Schneiden von Raumöffnungen ins Kalksandsteinmauerwerk der Innenwände zwischen den Stahlbetonstützen und entsorgen des Abbruchmaterials, wie in den Allgemeinen Vorbemerkungen beschrieben.

Benötigte Abstützungen zum Öffnen der Wand sind in der Position enthalten.

- 25 -

Abmessung der Öffnungen: B x H = ca. 3.00 x 2.48 m Wandstärke 24 cm Arbeitshöhe bis ca. 3.0 m Arbeitshöhe der Abstützung ca. 3.50 m Arbeitsort: Raum # 30 und # 31.

Ausführung gemäß Abbruchplan

01.005 ea Break up the bearing surfaces of the interior wall on both sides for HEA 300 steel beam joist (assumption prior to provision of the structural analysis) and dispose of demolition waste as described in the General Preamble.

Provision of the structural analysis is specified in a separate item.

Opening in the wall area: approx. 40 cm x 30 cm Wall thickness: 24 cm, sand-lime brick masonry.

Stck Ausbrechen der beidseitigen Auflagerflächen der Innenwand für HEA 300 Stahlträger-Unterzug (Annahme vor Erstellung der Statik) und abfahren des Abbruchmaterials, wie in den Allgemeinen Vorbemerkungen beschrieben.

Das Erstellen der Statik wird in einer gesonderten Position ausgeschrieben.

Öffnung in der Wandfläche: ca. 40 cm x 30 cm Wandstärke: 24 cm, Kalksandsteinmauerwerk

01.006 ea Chisel out wall slots to allow for the installation of the load distribution plates underneath the masonry openings of the interior wall. Size of the opening according to the dimensions of the load distribution plate based on the structural analysis.

Assumption prior to provision of the structural analysis:

approx. 600 x 600 x 20 mm

Remove and dispose of dismantling material as described in the General Preamble.

The provision of the structural analysis is specified in a separate item.

Opening in the wall surface: approx. 40 cm x 30 cm Wall thickness: 24 cm Masonry: sand-lime bricks

Stck Ausstemmen der Mauerschlitze zur Montage der Lastverteilerplatten unter den Mauerstreifen der Innenwand.

Größe der Öffnung entsprechend der Dimension gemäß Statik der Lastverteilerplatte.

Annahme vor Erstellung der Statik: ca. 600 x 600 x 20 mm

- 26 -

Das Abbruchmaterial ist, wie in den Allgemeinen Vorbemerkungen beschrieben, abzufahren.

Das Erstellen der Statik wird in einer gesonderten Position ausgeschrieben.

Öffnung in der Wandfläche: ca. 40 cm x 30 cm Wandstärke: 24 cm Mauerwerk: Kalksandstein

01.007

0.5 cbm Dismantle interior wall, masonry up to a wall thickness of

24 cm thick including removal of construction debris.

This item includes the provision of soffits and masonry supports as well as all required auxiliary work (placement of masonry mortar in the hollow spaces of the steel support).

cbm Abbrechen einer Innenwand, Mauerwerk bis 24 cm Wandstärke und als Bauschutt abfahren.

In dieser Position enthalten sind das Ausbilden der Leibungen und Abstützen des Mauerwerks sowie alle notwendigen Nebenarbeiten (Einbringen von Mauermörtel in die Hohlräume des Stahlträgers).

01.008 sqm Dismount fixed glazing (plastic glass) mounted in a frame profile, including window sill of coated chipboards, consisting of 12 each frames:

w x h = approx. 1.01 x 1.80 m Frame thickness approx. 80 x 80 mm

Dispose of dismantling material as described in the General Preamble. This item includes all required auxiliary work and the closing of demolition surfaces at walls and ceilings.

Frames are screw-mounted Fastening base: concrete

Required scaffolding work is described in a separate item.

Location of work:

second floor, hallway above the racquetball courts

Working height:

approx. 2.50 m on the hallway side and approx. 6.10 m on the side of the racquetball court qm Ausbauen einer Festverglasung (Kunststoffglas) im Rahmenprofil, einschließlich Fensterbank aus beschichteter Spanplatte, bestehend aus 12 Stück Rahmen:

B x H = ca. 1.01 x 1.80…