19AU9024Q0011_SOW_.pdf

American Embassy Vienna / F a c i l i t y M a n a g e m e n t Bauvorhaben/Restoration project: US- Embassy Residential Property, Hartaeckerstrasse 77, 1190 Vienna Sanierung der Installationen in den Master-Badezimmern der 4 Wohnungen/Restoration of sanitary installations in master bathrooms of 4 apartments

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 1 of 13

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

GENERAL REMARKS

Allgemeine Vorbemerkungen General preliminary comments

1. Leistungsumfang Dieses Leistungsverzeichnis umfasst die Sanierung der Installationen von 4 Badezimmern des Wohnhauses Hartaeckerstrasse 77, 1190 Vienna

Die Arbeiten umfassen folgende Hauptleistungen:

- Sanierung Kalt- Warmwasser und Abwasserleitungen in den Badezimmern

- Demontage + Entsorgung Sanitäreinrichtungen

- Lieferung, Installation und Montage Sanitäreinrichtungen Scope of work This tender specification covers the sanitary restoration of 4 bathrooms at the residential property, Hartaeckerstrasse 77, 1190 Vienna

The work consists of, but is not limited to the following:

- Renovation of cold, hot water and sewage pipes in bathrooms

- Dismantling + disposal of sanitary equipment

- Delivery, installation, and assembly of sanitary equipment

2. Reihenfolge der Gültigkeit Die Vertragsunterlagen gelten in folgender Reihenfolge:

• Auftragsschreiben samt Beilagen

• Text des Leistungsverzeichnisses (Allgemeine und technische Bestimmungen vor

Leistungsbeschreibung)

• Pläne

Sequence of Applicability Contract documents apply in the following sequence:

• Written order (purchase order or contract)

• Text of the Tender Specifications (General remarks and technical comments before specifications)

• Drawings

3. Gültigkeit der Normen Für dieses Projekt gelten die fachtechnischen ÖNORMEN in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung. US-Gesetze und Normen kommen dort zur Anwendung, wenn diese explizit im Leistungsverzeichnis genannt werden bzw. wenn sich aus der Erfüllung derselben eine hoehere Qualitaet der Ausfuehrung ableitet.

Validity of the standards For this project the specialist technical AUSTRIAN STANDARDS are applicable in the version stated at the time of awarding the contract. US codes and standards shall apply to construction if specially named in the item specification or if the guidelines are requiring a higher grade of quality.

4. Vorbehalte – Änderungen – Alternativen Insoferne der Bieter Vorbehalte, Änderungen oder Alternativen zum Leistungsverzeichnis vorbringen möchte, sind diese in einem Begleitschreiben zum Angebot beizulegen. Die neue Schlusssumme muss sich aus dem begleitenden Schreiben bei der Eröffnung sofort erkennen lassen.

Sanierung der Installationen in den Master-Badezimmern der 4 Wohnungen/Restoration of sanitary installations in master bathrooms of 4 apartments

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 2 of 13

Für gleichartige Anlagenteile, bei denen Fabrikat und Type freigestellt sind, sind einheitliche Fabrikate anzubieten, um die Ersatzteilhaltung und Wartung zu vereinfachen.

Reservations – Modifications – Alternatives Insofar as the bidder wishes to present reservations, modifications, or alternatives to the performance specification, these are to be enclosed in an accompanying letter to the quotation.

The new final sum must be immediately evident on opening the enclosed letter.

For similar type plant parts, for which brand and type are optional, uniform brands are to be offered to simplify the storage of spare parts and maintenance.

5. Ausführungsfristen Für die Erbringung der dem Auftragnehmer übertragenen Leistungen gelten die vereinbarten Ausführungsfristen.

Geplanter Baubeginn: Anfang Juni 2024 Sollten sich aus Gründen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, Verschiebungen von Terminen ergeben, so ist ein neuer Terminplan zu erstellen. Die neuen Fristen erlangen nach ihrer Bekanntgabe durch den Auftraggeber die gleiche Rechtswirksamkeit wie die ursprünglich vereinbarten Termine.

Execution periods For completion of the work given to the contractor, the agreed execution periods apply.

Execution date: Early June 2024 If, for reasons which the contractor has to justify - deadlines are postponed then a new schedule is to be drawn up. After their announcement these new periods acquire the same legal effectiveness as the originally agreed deadlines.

6. Vertragsgrundlagen Im Falle einer Beauftragung finden die vertragsrechtlichen Bedingungen der U.S. Regierung Anwendung. Im Detail können diese Bestimmungen ueber den Internet- link: http://www.acquisition.gov/far abgerufen werden.

Etwaige eigene Lieferbedingungen des Bieters werden für die Erfüllung des Vertrages nicht anerkannt.

Basics of contract In the event of being appointed to do the work, the legal contract provisions of the U.S. Government apply. In detail these provisions can be reviewed in detail under the following internet link:

http:// www.acquisition.gov/far Any terms and conditions of the bidder himself are not recognized for the fulfillment of this contract.

7. Schadenersatz Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Termine ist der Auftraggeber berechtigt, Schadenersatzansprüche (“Liquidated Damages”) entsprechend den vertragsrechtlichen Bestimmungen geltend zu machen.

Compensation, Liquidated damages If the agreed deadlines are not met, the client is entitled to enforce compensation claims (“Liquidated Damages”) in accordance with the legal contractual requirements.

8. Gewährleistung, Mängel Der Auftragnehmer haftet für die einwandfreie Ausführung der gewöhnlich vorausgesetzten und vertraglich bedungenen Leistungserbringung sowie für die einwandfreie Beschaffenheit aller von ihm verwendeten Baustoffe und Materialien.

Werden vom Auftraggeber Materialien beigestellt, so hat der Auftragnehmer sie auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Tag der Übernahme der Leistung durch den Auftraggeber.

http://www.acquisition.gov/far

Sanierung der Installationen in den Master-Badezimmern der 4 Wohnungen/Restoration of sanitary installations in master bathrooms of 4 apartments

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 3 of 13

Innerhalb dieser Gewährleistungsfrist sind auftretende Mängel sowie etwaige Mängelfolgeschäden unverzüglich, längstens jedoch 14 Tage nach Aufforderung zu beheben. Bei Gefahr in Verzug, ist die Mängelbehebung sofort durchzuführen.

Wird einer diesbezüglichen Aufforderung nicht Folge geleistet, steht dem Auftraggeber das Recht zu, diese Mängel durch Dritte auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers beheben zu lassen.

Warranty, defects The contractor is liable for perfect execution of the normal presupposed and contractually necessitated work as well as for the perfect quality of all constructional substances and materials which are used by him. If materials are provided by the client, the contractor has to check then for suitability.

The warranty period is 3 years and begins with the day of final acceptance of work by the COR.

Within the guarantee period, faults which arise – as well as any consequential damages due to faults – are to be corrected immediately and, at the latest, 14 days after request. If danger is imminent, the fault correction is to be carried out immediately.

If such a request is not complied with, the client is entitled to have these faults corrected by a third party at the cost and risk of the contractor.

9. Sicherstellungen Bei Aufträgen mit einer Vertragssumme von US$ 30.000 (Netto-Herstellungssumme) oder darüber ist vom Auftraggeber eine Sicherstellung in Höhe von 20% der Vertragssumme in Form einer abstrakten Bankgarantie eines anerkannten in- oder ausländischen Bankinstitutes zu legen.

Bonds For orders with a contractual Total of US$ 30,000 (excl. VAT) or above, a bond in the amount of 20% of the contractual total is to be deposited by the contractor in form of an abstract bank guarantee letter of a recognized local or foreign banking institute.

10. Zahlung Die Leistungen sind nach Fertigstellung der Leistung und mängelfreier Übernahme mit Schlussrechnung abzurechnen.

Vorrangig gelten die Zahlungsbedingungen laut Auftragsschreiben.

Payment The entire work is to be invoiced for by means of a final invoice after completion of the work and fault-free acceptance.

The payment conditions apply in priority as in the written order.

11. Preisbildung Der Bieterpreis gilt fuer die vollständige, richtige, angemessene und professionelle, fertige Verarbeitung einschliesslich Material, wenn auch nicht ausdrücklich erwaehnt und darüber hinaus damit verbundene Dienstleistungen, wie folgt:

Alle Maschinen, Werkzeuge, Geraete, Gerüste, Hebewerkzeuge, Krane, Sicherung und Schutzmaßnahmen, alle Verpackungen, Transporte, Lagerungen und Manipulationen und Entsorgungen. Schutz von Bauteilen, Verkehrsanlagen, Geraeten, um Bauschäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Pricing The bidder’s price is for the complete, proper, appropriate, and professional, ready to use workmanship, including all material, even if not specifically mentioned and beyond basics, manpower and associated services, in particular the following:

All machinery, tools, equipment, scaffolding, lifting gear, cranes, safeguarding and protection measure, all packaging, transportation, storage, manipulation, and disposal.

Protection of already built elements from dirt and damage until acceptance, the establishment, maintenance, opening and closing and dismantling of transport routes and openings, all connection and adapting work to adjacent components, regardless of the execution time inclusive all waste and material consumption and all appropriate action needed to prevent harassment of e.g., neighbors.

Sanierung der Installationen in den Master-Badezimmern der 4 Wohnungen/Restoration of sanitary installations in master bathrooms of 4 apartments

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 4 of 13

12. Leistungserbringung Der Auftragnehmer bestätigt durch die Unterfertigung des Anbotes, dass er über alle erforderlichen Materialien, Arbeitskräfte, Geräte und Einrichtungen sowie über die erforderlichen Erkenntnisse verfügt, um die bedungenen Leistungen fach- und termingerecht ausführen zu können.

Der Einsatz der Arbeitskräfte und Maschinen hat sich den jeweiligen Erfordernissen des Baufortschrittes anzupassen.

Performance of work By signing the offer, the contractor confirms that he has all the required materials, manpower, devices, and equipment – as well as the required knowledge and skills-, to be able to carry out the stipulated work expertly and on schedule.

13. Zusammenwirken mehrerer Auftragnehmer Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, von sich aus Koordination und Absprache mit den anderen auf der Baustelle beschäftigten Auftragnehmern zu suchen.

Collaboration of several contractors Each contractor is obliged to seek coordination and agreement with the other contractors working on the construction site.

14. Prüfpflicht, Naturmasse Der Auftragnehmer hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu prüfen und den Auftraggeber rechtzeitig über etwaige Probleme zu informieren.

Duty of checking on-site conditions The contractor has to check on-site conditions and advanced work from other contractors in regard of scheduled completion and quality and in case of problems has to inform the client timely.

Before starting production or the work, on-site measurements have to be taken in good time.

15. Recht, Vertragsstreitigkeiten Für die Erfüllung dieses Vertrages gilt auch amerikanisches Recht. Vertragsstreitigkeiten werden nach dem U.S.”Contract Disputes Act of 1978, as amended (U.S.C.601-613) abgehandelt.

Law, Contract disputes For the fulfilling of this contract, U.S. law applies.

Contract disputes will be dealt with in accordance with the U.S. “Contract Disputes Act of 1987, as amended (U.S.C. 601-613)”.

16. Teilvergaben Es ist möglich, dass verschiedene ausgeschriebene Teilleistungen auf Entscheid des Auftraggebers nicht ausgeführt werden.

Der Auftragnehmer kann daraus keinerlei Mehrforderungen ableiten und hat die verbleibenden Leistungen zu den auf Grund der Ausschreibung gültigen Einheitspreisen zu erbringen.

Partial allocation It is possible that various tendered sub-tasks are, at the decision of the client, not executed. The contractor cannot make any additional demands, whatsoever from this and has to complete the remaining work at the unit prices which apply, based on the tender.

17. Weitergabe des Auftrages – Subunternehmer Die Weitergabe des Gesamtauftrages ist nicht gestattet.

Die Übertragung von Teilen des Auftrages an Subunternehmer ist zulässig, soweit dies branchenüblich ist und die Zustimmung des Auftraggebers vorher in jedem Fall eingeholt wurde.

In jedem Fall bleibt der Ersteher gegenüber dem Auftraggeber allein verantwortlich und haftet für seine Subunternehmer.

Passing on of the contract – Subcontractors

Sanierung der Installationen in den Master-Badezimmern der 4 Wohnungen/Restoration of sanitary installations in master bathrooms of 4 apartments

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 5 of 13

The passing on of the complete contract is not permitted:

The transfer of parts of the contract to subcontractors is permitted, insofar as this is common in the branch and the consent of the ordering party has in all cases been obtained beforehand.

In all cases, the purchaser remains solely responsibly towards the ordering party and is liable for his subcontractors.

18. Baustellenbesichtigung Vor Angebotsabgabe muss sich der Bieter über den Zustand der Anlage/Baustelle, die Zufahrts- und Lagermöglichkeiten sowie sonstige örtliche Besonderheiten (zB Arbeitszeiten) ausreichend informieren.

Building site inspection Before formulating the quotation, the bidder must obtain adequate information about the condition of the building site, the access and storage possibilities as well as other local peculiarities.

19. Sicherheitsbestimmungen Es wird auf die besonderen Sicherheitsbestimmungen bei Arbeiten in Gebäuden der Botschaft der Vereinigten Staaten hingewiesen.

Das für den Arbeitseinsatz vorgesehene Personal ist einer Sicherheitsüberprüfung durch die Sicherheitsabteilung der Botschaft zu unterziehen. Dazu ist es notwendig, die entsprechenden Formblätter mit den Personalien spätestens zwei Wochen vor Arbeitsbeginn einzusenden.

Der Auftraggeber behält sich vor, Personal des Auftragnehmers ohne Angabe von Gründen abzulehnen, ohne dass daraus dem Auftragnehmer irgendwelche Rechte erwachsen.

Security Regulations Reference is made to the special security regulations for work to be done in buildings of the Embassy of the United States of America.

Personnel, intended for employment in the work are to be subjected to a security check by the Embassy’s Security Department. For this, it is necessary to send in the appropriate forms with the personal details two weeks before the start of the work at the latest. The client reserves the right to reject personnel of the contractor without giving reasons and without any rights accruing to the contractor from this.

20. Geheimhaltung Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Informationen, welche er im Zusammenhang mit der Durchführung des Projektes erhält, geheimzuhalten und wird seine Mitarbeiter, Subunternehmer und Erfüllungsgehilfen verpflichten, sämtliche ihnen zukommenden Informationen vertraulich zu behandeln.

Der Auftraggeber behält sich rechtliche Schritte und Schadenersatzforderungen im Falle des Verstosses gegen diese Vertragsbestimmungen vor.

Secrecy The contractor commits himself to keep information which he receives in connection with the carrying out of the project and will commit his employees, subcontractors and people employed in performance of his obligations, to handle all information which comes to them as strictly confidential.

The client retains the right to legal action and claims for compensation in the event of a breach of this condition of contract.

21. Personalbeaufsichtigung durch AG Der Auftraggeber beaufsichtigt ständig das Personal des Auftragnehmers. Arbeitsgruppen, welche unter der Aufsicht eines Sicherheitsorganes der US-Botschaft arbeiten, können sich nur insoweit im Arbeitsbereich frei bewegen, als jederzeit der Überblick über die gesamte Arbeitsgruppe gegeben sein muss.

Sicherheitsanweisungen des Aufsichtspersonals ist sofort Folge zu leisten.

Sanierung der Installationen in den Master-Badezimmern der 4 Wohnungen/Restoration of sanitary installations in master bathrooms of 4 apartments

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 6 of 13

Die Anzahl der gleichzeitig am Projekt beschäftigbaren Arbeitskräfte ist abhängig von der Anzahl der Aufsichtsorgane und wird vom Auftraggeber festgelegt.

Erschwernisse infolge der vorstehenden Sicherheitsbestimmungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Ausser vom Auftraggeber angeordneten Arbeitsunterbrechungen sind Mehrforderungen aufgrund Behinderungen ausgeschlossen.

Escorting of personnel by the client The client continuously escorts the personal of the contractor. Work groups which work under the attendance of a security escort of the U.S. Embassy can only move freely in the work area in this respect as at all times there must be an overview over the entire work group.

Security instructions of the supervisory personal must be obeyed immediately.

The number of workers which can work at one time on the project is dependent on the number of supervisory agents and specified by the client.

Difficulties as a consequence of these security regulations are to be calculated into the unit prices. Except for work interruptions ordered by the client, additional demands due to hindrances are excluded.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN HAUSTECHNIK

TECHNICAL COMMENTS BUILDING EQUIPMENT

Mit dem Auftrag uebernimmt der Auftragnehmer/AN die volle und uneingeschränkte Verantwortung sowohl fuer die richtige Wahl und Verarbeitung bestens geeigneter, einwandfreier Materialien als auch fuer die sach-und fachgerechte Ausfuehrung.

Fuer die Leistungserbringung sind grundsaetzlich, in jeweils letztgueltiger Fassung, alle einschlaegigen OE- NORMEN, Gesetze und Verordnungen, behördliche Auflagen, Bestimmungen und Anordnungen, die Richtlinien, Beschreibungen, Verarbeitungshinweise und Typenblaetter der Herstellwerke sowie die anerkannten Regeln des Handwerks und der Technik verbindlich. US Gesetze und Normen kommen dort zur Anwendung, wenn diese besonders in den Leistungsverzeichnissen genannt werden bzw. Wenn sich aus der Erfüllung derselben eine hoehere Qualitaet der Ausfuehrung ableitet.

Insbesondere sind dies:

OENORM B2210 Allgemeine Vertragsbestimmungen fuer Bauleistungen OENORM EN 12828 Planung und Installation von Heizungssystemen OENORM H5151-1 Ergaenzungsnorm zu OEN EN 12828 OENORM H5195-1 Waermetraeger fuer haustechnische Anlagen OENORM EN 12831 Verfahren zur Berechnung der Norm Heizlast OENORM B2531 Technische Regeln der Trinkwasserinstallation OENORM B5410 Planungsgrundlagen fuer Sanitaerraeume im Wohnbereich OENORM EN 806-3 Vereinfachtes Berechnungsverfahren der Rohrinnendurchmesser OENORM B 2501 Planung, Ausfuehrung und Prüfung von Entwaesserungsanlagen OENORM H7500 Nationale Ergaenzungsnorm zu OEN 12831 OEVE/OENORM E 8001-4 Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000V OEVGW Richtlinien/Regeln G E 100, 101, 110, 820, B 320, etc.

Under this contract, the contractor assumes full and unlimited responsibility both for the right choice and processing of best possible, defect-free materials and for proper and professional workmanship.

The services shall be performed in compliance with all relevant Austrian Standards (OENORMEN), laws and regulations (e.g. health and safety at work acts, occupational health and safety regulation for constructionm workers etc.), regulatory requirements, laws and circulars, the guidelines, descriptions, processing instructions and data sheets of the plants and the recognised trade and technical rules, as amended. US codes and standards ahall apply to construction if specially named in the item specifications or if the guidelinesare requiring a higher grade of quality.

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 7 of 13

In particular named:

OENORM B2210 General conditions for constructions OENORM EN 12828Design and installation of water based heating systems OENORM H5151-1 Additional Regulation to OEN EN 12828 OENORM H5195-1Heat medium for technical equipment OENORM EN 12831Method for calculation of the design heat load OENORM B2531 Potable water supply installation OENORM B5410 & 2501 Sanitary planning guides for living area & sewer sytems OENORM EN 806-3 Pipes diameter calculation OENORM H7500 Additional national standard to OEN EN 12831 OEVE/OENORM E 8001-1 Erection of electrical installation with rated voltages up to 1000V AC OEVGW Standards/Regulations

Baurestmassenentsorgung/- trennung:

Der AN ist verpflichtet die Baurestmassenentsorgung/- trennung und deren Nachweis, beides gemäß:

- Abfallwirtschaftsgesetz (AWG)

- Verordnung ueber die Trennung von Bauabfällen

- Abfallnachweisverordnung

- Problemstoffverordnung

- Verordnung ueber die die Festsetzung gefährlicher Abfälle

- und gemäß allen sonstigen zutreffenden gesetzlichen Vorschriften in jeweils letztgueltiger Fassung zu liefern.

Der AN verpflichtet, sich spätestens bis zur Uebergabe der eigenen Leistungen die ausgefüllten, firmenmaessig unterfertigten Baurestmassennachweisformulare dem AG zu uebergeben.

Alle sich aus dem oben angefuehrten Leistungen ergebenden Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der AG behält sich vor, im Falle des nicht Beibringens des Nachweises fuer vorschriftsmäßige Baurestmassentrennung durch den AN, seine Schlussrechnung nicht anzuerkennen.

Construction wate disposal / separation:

The contractor shall provide for the disposal / seperation of construction waste and prove such disposal or seperation pursant to the:

- Waste Management Act (WMA)

- Construction waste seperation ordinance

- Ordinance on waste evidence

- Hazardous waste ordinance

- Hazardous waste determination ordinance

- Pursant to all other applicable legal provison, as amended.

The contractor shall hand over the filled out and duly signed construction waste evidence forms to the principal not later than upon the delivery of its services.

All costs arising from the services referred to above will not be paid seperately, but included in the unit prices.

The principal reserves the right to refuse recognition of contractors final invoice if he has failed to provide evidence for the due seperation of construction waste.

Qualitaetsanforderungen:

Sind im Leistungsverzeichnis Erzeugnisse beispielhaft angeführt, so weist der Bieter fuer angebotene gleichwertige Erzeugnisse auf Verlangen bei Angebotspruefung die Qualitaetsgleichwertigkeit durch Pruefzeugnisse einer akkreditierten Pruef- oder Ueberwachungsstelle nach. Falls der Nachweis der Qualitaetsgleichwertigkeit nicht erbracht wird, werden die im Leistungsverzeichnis vom AG namentlich angefuehrten Erzeugnisse zum Angebotspreis verwendet. Erfordern die angebotenen Erzeugnisse das Aendern

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 8 of 13 von Plaenen oder/und von Berechnungen, die zum Zeitpunkt des Zuschlages vorhanden sind, so kann der AG auf die Ausfuehrung der beispielhaft angefuehrten Erzeugnisse bestehen. Der AG kann seine Zustimmung unter der Bedingung erklären, dass der AN die Kosten der genannten Aenderungen uebernimmt.

Maßgebliche Kriterien fuer die Beurteilung der Gleichwertigkeit sind Konstruktion, Funktion und formale Gestaltung, technische Daten, Wirtschaftlichkeit und geringer Instandhaltungsaufwand.

Quality requirements:

If the tender document issued by the purchaser provides examples of products, the tender shall prove, upon request by means of certificates issued by an accredited inspection or supervison body, the equal quality of offered equivalent products if the purchaser has doubts in that respect. If the tender fails to prove the equal quality of these products, the products named by the purchaser in the tender document shall be used at the tender price. If the offered products require plan amendments and/or calculations existing at the time of the award, the customer may insist on the execution of the products indicated by way of example. The customer may make it a condition of its consent that the Contrator bears the costs of the plan amendements.

The structure, function, formal design, technical data, economic viability and low maintenance costs shall be used as criteria for assessing the equal quality of the products offered.

Pruef- und Warnpflicht:

Der AN hat die Pflicht, das Leistungsverzeichnis und die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Skizzen und sonstigen Planunterlagen zu pruefen und die aufgrund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mangel und Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfuehrung sowie im LV fehlende Leistungen dem AG im Zuge der Anbotslegung schriftlich mitzuteilen.

Duties of inspection and warning:

The bidder shall review the specifications and the enclosed drawings and other planning documents and inform the customer in writing about any defects identified and about its concerns about the provided type of execution and the services not included in the specifications as can be expected from its know-how when applying due diligence.

Genehmigung, Gutachten:

Der AN hat die fuer die Ausfuehrung der Arbeiten erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig und unentgeltlich zu erwirken (zB fuer Grabungsarbeiten, Nutzung und Schutz von oeffentlichen Bereichen, die Lagerung von Materialien, Baugenehmigungen, statische Berechnungen, Lärmschutz, etc.).

Der AN ist darüber hinaus fuer die Zustimmung jener Nachbarn verantwortlich, deren Rechte durch die Baumaßnahmen beeinflusst werden. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten gehen zu Lasten des

AN.

Permits, Opinions:

The contractor shall obtain in due time the official permits required for the execution of its works at no charge to the principal (e.g. digging permit, permit for protection of public areas, access to and storage of materials, building permits, structural analyses, noise protection opinions etc.). The Contractor shall furthermore obtain the consent of neighbours for works affecting their rights.

The costs arising in this connection will not be paid separately, but must be included in the offered prices.

Zugänglichkeit von Gebaeuden:

Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist die eingeschränkte Zugänglichkeit der Objekte, da ein Mitarbeiter der Botschaft diesen Zugang sicherstellen muss. Entsprechende Kontaktpersonen werden bei Auftragsvergabe beiderseits festgelegt, eine Aenderung ist dem jeweils anderem Vertragspartner nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

Accessibility of buildings:

Special consideration has to be taken due to the restricted access of the objects as a representative of the Embassy has to be present for access. Points of contact need to be assignment on both sides, changes have to be brought to each others knowledge in a verifyable manner.

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 9 of 13

Schallschutz:

Die Konstruktion muss den Anforderungen der OENORM B 8115 entsprechen. Es duerfen keine Schallbrücken durch Kontakte zu verbindenden Komponenten verursacht werden. Es muessen angemessene Massnahmen gesetzt werden, um eine Schallausbreitung zu verhindern.

Sound protection:

The structures must meet the requirements of OENORM B 8115. There are no acoustic bridges allowed caused by connections to adjacing components. Approraite measures need to be taken to prevent sound spread.

Brandschutz:

Materialien muessen die Brandlast moeglich geringhalten und duerfen keine Schaeden durch Freisetzung von Chloriden oder ätzenden Dämpfen verursachen.

Fire protection:

Materials need to keep the fire load to a minimum and no damage will be caused by release of chlorid or corrosive vapors.

Wärmedämmung:

Die Einhaltung der erforderlichen technischen und physikalischen Eigenschaften der isolierenden Materialien muessen vor der Ausfuehrung nachgewiesen werden. Alle Produkte muessen FCKW frei gemäß des Übereinkommens von Montreal sein. Zusaetzliche Kosten fuer spezielle Zuschnitte sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Befestigung der der Isolierung muss durch geeignete mechanische Befestigungsmaterialien sichergestellt werden.

Thermal insulation:

The compliance with the required technical and physical properties of insulating materials must be demonstrated prior to execution. All products CFC free according to the Montreal convention. Additional expenses for special shapes need to be encluded at the unit price. The fastening of the insulation has to be made by applying appropriate mechanical fasteners to prevent slippage of the insulation or reduction of the ventilation width.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG/

SPECIFICATION

1.1) Demontage Sanitäreinrichtungen + Kalt- Warmwasser- und Abwasserleitungen

Demontage und Entsorgung der unten angefuehrten Sanitäreinrichtungen/Badezimmermoebel sowie der gesamten Wasser- und Abwasserleitungen.

EG + 1.OG + 2.OG:

Demontage Badezimmer 01 3x Doppel-Waschbecken, 3x Badezimmerschrank, 3x Badewanne, 3x WC, 3x Heizkoerper Heizkoerper bis zur Wieder-Installation fachgerecht zwischenlagern

3. OG (DG):

Demontage Badezimmer 01:

1x Doppel-Waschbecken, 1x Badezimmerschrank, 1x Badewanne, 1x WC, 1x Heizkoerper alle Armaturen, Spiegelschränke und Heizkoerper abmontieren und bis zur Wieder-Installation fachgerecht zwischenlagern

Removal sanitary equipment + cold and hot water and sewage pipes in bathrooms

Dismounting and disposal of the below listed equipment

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 10 of 13

1st + 2nd + 3rd floor:

Dismantling Bathroom 01 3x washbasin, 3x cabinet, 3x bathtub, 3x WC, 3x radiator Store radiators temporarily until re-installation 4th floor (attic):

Dismantling Bathroom 01 1x washbasin, 1x cabinet, 1x bath tub, 1x WC, 1x radiator Demount all faucets, medicine cabinet and radiator and store temporarily until re-installation Inkl. aller Nebenarbeiten, Kleinmaterialien und Zubehoerteile Including all pertaining work and material

1 PA EHP……………… Gesamt/total…………….

2.1) Montage Sanitaereinrichtungen und -leitungen Lieferung, Installation und Montage der unten angefuehrten Sanitäreinrichtungen inkl. UP-Installation von Kalt- Warmwasser- und Abwasserleitungen. Schliessen aller Wandoeffnungen und vorbereiten fuer Fliesenleger. Alle Produktvorschläge gelten als "oder gleichwertig".

EG + 1.OG + 2.OG:

alle zwischengelagerten Heizkoerper wieder montieren Montage Badezimmer 01:

3x Doppelwaschtisch Fabrikat: Alva Bela (AQBMBEWTUSK4) 120.7x50.8x46cm inkl. Unterschrank weiss-glanz, inkl. WT-Traggeruest 6x Doppelhandtuchhalter Alva Una (AQDHH), 42cm 3x Badetuchhalter Alva Una (AQBH80), 80cm 3x Toilettenbuerstengarnitur Alva Varia (AQASVABGE), Edelstahl, selbsthaftend 3x Toilettenpapierhalter Alva Una (AQRHO) 6x Einhand-Waschtischarmatur Fabrikat: Grohe Essence, S-Size mit Ablaufgarnitur, inkl.

Siphonanschlusssatz, ink. Eckventile u. Moebelsiphon 3x Spiegelschrank Fabrikat: Alva Bela (AQBMBESPS4) 122x68x16.6cm, weiss-glanz 3x Badewanne Fabrikat: Laufen Pro 180x80cm, inkl. Montagewinkel, Wannenfuesse, Wannendichtband

u. Ab- u Ueberlaufgarnitur 3x Glaswannenwand Fabrikat: Alva Varia (AQDUVA4C) 150x70, 1-teilig, Clean Beschichtung, schwenkbar, Profil silber-hochglanz, passend zu Badewanne 3x Wannenarmatur Fabrikat: Grohe Essence, Aufputzmontage, Umstellung Wanne/Brause 1x Brausekombination Fabrikat: Grohe, Rainshower SmartActive 130, inkl.: Brausestange, Brauseschlauch, Ablage 1x Wand-WC Tiefspueler Fabrikat: Alva Bela (AQKEBEWWCTSF), spuelrandlos, inkl. WC-Sitz

(AQKEBESITZAF)

1x Unterputz-Spülkasten Fabrikat: Geberit Duofix fuer Wand-WC

3. OG (DG):

alle zwischengelagerten Armaturen, Spiegelschraenke und Heizkoerper wieder montieren Badezimmer 01:

1x Doppelwaschtisch Fabrikat: Alva Bela (AQBMBEWTUSK4) 120.7x50.8x46cm inkl. Unterschrank weiss-glanz, inkl. WT-Traggeruest 2x Doppelhandtuchhalter Alva Una (AQDHH), 42cm 1x Badetuchhalter Alva Una (AQBH80), 80cm 1x Toilettenbuerstengarnitur Alva Varia (AQASVABGE), Edelstahl, selbsthaftend 1x Toilettenpapierhalter Alva Una (AQRHO)

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 11 of 13

1x Badewanne Fabrikat: Laufen Pro 180x80cm, inkl. Montagewinkel, Wannenfuesse, Wannendichtband

u. Ab- u Ueberlaufgarnitur 1x Glaswannenwand Fabrikat: Alva Varia (AQDUVA4C) 150x70, 1-teilig, Clean Beschichtung, schwenkbar, Profil silber-hochglanz, passend zu Badewanne 1x Wannenarmatur Fabrikat: Grohe Essence, Aufputzmontage, Umstellung Wanne/Brause 1x Brausekombination Fabrikat: Grohe, Rainshower SmartActive 130, inkl.: Brausestange, Brauseschlauch, Ablage 1x Wand-WC Tiefspueler Fabrikat: Alva Bela (AQKEBEWWCTSF), spuelrandlos, inkl. WC-Sitz

(AQKEBESITZAF)

1x Unterputz-Spuelkasten Fabrikat: Geberit Duofix fuer Wand-WC

Delivery, installation and assembly of the sanitary equipment listed below, including water/sewage connection. In-wall installation of all pipes. Closing of all wall openings and preparation for tiler. All product proposals are considered "or equivalent".

1st + 2nd + 3rd floor Remount all radiators that were temporarily stored Bathroom 01:

3x Washbasin, Alva Bela, 120.7x50.8x46cm, w base-unit white 6x Towel rail Alva Una (AQDHH), 42cm 3x Bath towel rail Alva Una (AQBH80), 80cm 3x Toilet brush set Alva Varia (AQASVABGE 3x Toilet paper holder Alva Una (AQRHO) 6x Single-lever basin mixer, Grohe Essence, S-Size incl. drain set 3x Mirror cabinet: Alva Bela (AQBMBESPS4) 122x68x16.6cm, white-gloss 3x Bathtub: Laufen Pro 180x80cm, incl. mounting bracket, sealing tape, waste and overflow set 3x Glass screen: Alva Varia (AQDUVA4C) 150x70, 1-piece, Clean coating, swivel-mounted, high-gloss silver profile, suitable for bath tub 3x bath mixer: Grohe Essence, surface-mounted, bath/shower diverter 3x shower combination: Grohe, Rainshower SmartActive 130, incl.: shower rail, shower hose, shelf 3x WC, wall-hung, low flush: Alva Bela (AQKEBEWWCTSF), rimless, incl. WC seat (AQKEBESITZAF) 3x concealed cistern: Geberit Duofix for wall-mounted WC

4th floor (attic):

Remount all faucets, fittings, mirror cabinets and radiator that were temporarily stored Bathroom 01:

1x Washbasin, Alva Bela, 120.7x50.8x46cm, w base-unit white 2x Towel rail Alva Una (AQDHH), 42cm 1x Bath towel rail Alva Una (AQBH80), 80cm 1x Toilet brush set Alva Varia (AQASVABGE 1x Toilet paper holder Alva Una (AQRHO) 1x Bathtub: Laufen Pro 180x80cm, incl. mounting bracket, sealing tape, waste and overflow set 1x Glass screen: Alva Varia (AQDUVA4C) 150x70, 1-piece, Clean coating, swivel-mounted, high-gloss silver profile, suitable for bath tub 1x bath mixer: Grohe Essence, surface-mounted, bath/shower diverter 1x shower combination: Grohe, Rainshower SmartActive 130, incl.: shower rail, shower hose, shelf 1x WC, wall-hung, low flush: Alva Bela (AQKEBEWWCTSF), rimless, incl. WC seat (AQKEBESITZAF) 1x concealed cistern: Geberit Duofix for wall-mounted WC

Inkl. aller Nebenarbeiten, Kleinmaterialien und Zubehoerteile

Including all pertaining work and material

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 12 of 13

1 PA EHP……………… Gesamt/total…………….

3) DIENSTLEISTUNGEN / SERVICES

3.1) Baustelleneinrichtung, Gewerk Sanitaer Einrichtung, Räumung und Endreinigung der Baustelle.

Herstellen Staubschutzwand, ca. 10m2 je Badezimmer, PE-Folie mit Rahmen aus Holzunterkonstruktion, raumhoch (max. 2,7 m), staubdichte Angrenzung an anschliessende Bauteile durch Industrieklebeband.

Herstellen Fußbodenabdeckung, ca. 20m2/Wohnung, mittels trittfester PE-Folie inklusive Sichern im Randbereich. Anschließende Entsorgung.

Site preparation for sanitary work Installation of dust protection wall, approx. 10m2 per bathroom, PE-foil with frame made of wooden substructure, room-high (max. 2.7 m), dust-tight border to adjoining components using industrial adhesive tape. Installation of floor covering, approx. 20m2/apartment, using tread-proof PE foil including securing along edges. Disposal.

1 PA EHP……………… Gesamt/total…………….

3.2) Regieleistungen Stundenlöhne Die angebotenen Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet. Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt verrechnet: Der 50-prozentige Überstundenzuschlag ist zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.

Time- based services Ordered overtime for time-based services shall be calculated as follows:

The 50% surcharge for overtime is 2/3 of the agreed time –based service rate

3.2.1) Facharbeiter (Monteur) Skilled worker

5 HR EHP……………… Gesamt/total…………….

3.2.2) Hilfsarbeiter (Helfer) Unskilled worker 5 HR EHP……………… Gesamt/total…………….

3.3) Regieleistungen Materialbeistellung Beistellung von Materialien aller Art nach Verrechnungseinheiten.

Fuer die Beistellung mit den nachzuweisenden Listenpreisen, in der vorerst angenommen Hoehe von

3.000 € wird ein Abschlag von x% verrechnet. Als Einheitspreis ist der Abschlag als Faktor einzusetzen.

(zB 3.000 VE*EHP 0,80 = Gesamt 2.400 € und entspricht einem 20%igen Abschlag) Provision of material For provision of material based on the catalog price, initially presumed in the amount of €3.000.- a premium of discount of x % will be charged. As a unit price use the discount as a factor (e.g. 0.8 for 20% discount)

3000VE EHP……………… Gesamt/total…………….

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED Page 13 of 13

GESAMTPREIS ohne USt. / EUR (total excl. VAT) …………………….

20% Umsatzsteuer / EUR (VAT) …………………….

GESAMTPREIS inkl. USt. / EUR (total incl. VAT) …………………….

Rechtsgueltige Unterschrift / Legally valid signature

Verfliesung von 4 Badezimmern in 4 Wohnungen/Tiling of 4 master bathrooms in 4 apartments

Page 1 of 11 SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

GENERAL REMARKS

Allgemeine Vorbemerkungen General preliminary comments

1. Leistungsumfang Dieses Leistungsverzeichnis umfasst die Fliesenlegerarbeiten von 4 Badezimmern im Wohnhaus Hartaeckerstrasse 77, 1190 Wien

Die Arbeiten umfassen folgende Hauptleistungen:

• Abschlagen und Entsorgung von Fliesen

• Untergrund vorbereiten inkl. Verputzarbeiten, Feuchtigkeitsisolierung, Begradigung der Wand, Estrich ausgleichen

• Verfliesen von Boden und Wand

Scope of work This tender specification covers the tiling works for 4 bathrooms at the Residential Property, Hartaeckerstrasse 77, 1190 Vienna

The work consists of, but is not limited to the following:

- Demolition and disposal of tiling

- Preparing the surfaces incl. plastering, damp proofing, straightening the wall, levelling the screed

- Tiling of floor and wall

2. Reihenfolge der Gültigkeit Die Vertragsunterlagen gelten in folgender Reihenfolge:

• Auftragsschreiben samt Beilagen

• Text des Leistungsverzeichnisses (Allgemeine und technische Bestimmungen vor

Leistungsbeschreibung)

• Plaene

Sequence of Applicability Contract documents apply in the following sequence:

• Written order (purchase order or contract)

• Text of the Tender Specifications (General remarks and technical comments before specifications)

• Floorplans

3. Gültigkeit der Normen Für dieses Projekt gelten die fachtechnischen ÖNORMEN in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung. US-Gesetze und Normen kommen dort zur Anwendung, wenn diese explizit im Leistungsverzeichnis genannt werden bzw. wenn sich aus der Erfuellung derselben eine hoehere Qualitaet der Ausfuehrung ableitet.

Validity of the standards For this project the specialist technical AUSTRIAN STANDARDS are applicable in the version stated at the time of awarding the contract. US codes and standards shall apply to construction if specially named in the item specification or if the guidelines are requiring a higher grade of quality.

4. Vorbehalte – Änderungen – Alternativen Insoferne der Bieter Vorbehalte, Änderungen oder Alternativen zum Leistungsverzeichnis vorbringen möchte, sind diese in einem Begleitschreiben zum Angebot beizulegen. Die neue Schlusssumme muss sich aus dem begleitenden Schreiben bei der Eröffnung sofort erkennen lassen.

Verfliesung von 4 Badezimmern in 4 Wohnungen/Tiling of 4 master bathrooms in 4 apartments

Page 2 of 11 SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

Für gleichartige Anlegenteile, bei denen Fabrikat und Type freigestellt sind, sind einheitliche Fabrikate anzubieten, um die Ersatzteilhaltung und Wartung zu vereinfachen.

Reservations – Modifications – Alternatives Insofar as the bidder wishes to present reservations, modifications, or alternatives to the performance specification, these are to be enclosed in an accompanying letter to the quotation.

The new final sum must be immediately evident on opening the enclosed letter.

For similar type plant parts, for which brand and type are optional, uniform brands are to be offered in order to simplify the storage of spare parts and maintenance.

5. Ausführungsfristen Für die Erbringung der dem Auftragnehmer übertragenen Leistungen gelten die vereinbarten Ausführungsfristen.

Geplanter Baubeginn: Anfang Juni 2024 Sollten sich aus Gründen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, Verschiebungen von Terminen ergeben, so ist ein neuer Terminplan zu erstellen. Die neuen Fristen erlangen nach ihrer Bekanntgabe durch den Auftraggeber die gleiche Rechtswirksamkeit wie die ursprünglich vereinbarten Termine.

Execution periods For completion of the work given to the contractor, the agreed execution periods apply.

Execution date: Early June 2024 If, for reasons which the contractor has to justify - deadlines are postponed then a new schedule is to be drawn up. After their announcement these new periods acquire the same legal effectiveness as the originally agreed deadlines.

6. Vertragsgrundlagen Im Falle einer Beauftragung finden die vertragsrechtlichen Bedingungen der U.S. Regierung Anwendung.

Im Detail können diese Bestimmungen ueber den Internet- link: http:// www.acquisition.gov/far abgerufen werden.

Etwaige eigene Lieferbedingungen des Bieters werden für die Erfüllung des Vertrages nicht anerkannt.

Basics of contract In the event of being appointed to do the work, the legal contract provisions of the U.S. Government apply.

In detail these provisions can be reviewed in detail under the following internet link:

http:// www.acquisition.gov/far Any terms and conditions of the bidder himself are not recognized for the fulfillment of this contract.

7. Schadenersatz Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Termine ist der Auftraggeber berechtigt, Schadenersatzansprüche (“Liquidated Damages”) entsprechend den vertragsrechtlichen Bestimmungen geltend zu machen.

Compensation, Liquidated damages If the agreed deadlines are not met, the client is entitled to enforce compensation claims (“Liquidated Damages”) in accordance with the legal contractual requirements.

8. Gewährleistung, Mängel Der Auftragnehmer haftet für die einwandfreie Ausführung der gewöhnlich vorausgesetzten und vertraglich bedungenen Leistungserbringung sowie für die einwandfreie Beschaffenheit aller von ihm verwendeten Baustoffe und Materialien.

Werden vom Auftraggeber Materialien beigestellt, so hat der Auftragnehmer sie auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Tag der Übernahme der Leistung durch den Auftraggeber.

Verfliesung von 4 Badezimmern in 4 Wohnungen/Tiling of 4 master bathrooms in 4 apartments

Page 3 of 11 SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

Innerhalb dieser Gewährleistungfrist sind auftretende Mängel sowie etwaige Mängelfolgeschäden unverzüglich, längstens jedoch 14 Tage nach Aufforderung zu beheben. Bei Gefahr in Verzug, ist die Mängelbehebung sofort durchzuführen.

Wird einer diesbezüglichen Aufforderung nicht Folge geleistet, steht dem Auftraggeber das Recht zu, diese Mängel durch Dritte auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers beheben zu lassen.

Warranty, Defects The contractor is liable for perfect execution of the normal presupposed and contractually necessitated work as well as for the perfect quality of all constructional substances and materials which are used by him.

If materials are provided by the client, the contractor has to check then for suitability.

The warranty period is 3 years and begins with the day of final acceptance of work by the COR.

Within the guarantee period, faults which arise – as well as any consequential damages due to faults – are to be corrected immediately and, at the latest, 14 days after request. If danger is imminent, the fault correction is to be carried out immediately.

If such a request is not complied with, the client is entitled to have these faults corrected by a third party at the cost and risk of the contractor.

9. Sicherstellungen Bei Aufträgen mit einer Vertragssumme von US$ 30.000 (Netto-Herstellungssumme) oder darüber ist vom Auftraggeber eine Sicherstellung in Höhe von 20% der Vertragssumme in Form einer abstrakten Bankgarantie eines anerkannten in- oder ausländischen Bankinstitutes zu legen.

Bonds For orders with a contractual Total of US$ 30,000 (excl. VAT) or above, a bond in the amount of 20% of the contractual total is to be deposited by the contractor in form of an abstract bank guarantee letter of a recognized local or foreign banking institute.

10. Zahlung Die Leistungen sind nach Fertigstellung der Leistung und mängelfreier Übernahme mit Schlussrechnung abzurechnen.

Vorrangig gelten die Zahlungsbedingungen laut Auftragsschreiben Payment The entire work is to be invoiced for by means of a final invoice after completion of the work and fault-free acceptance.

The payment conditions apply in priority as in the written order.

11. Preisbildung Der Bieterpreis gilt fuer die vollstaendige, richtige, angemessene und professionelle, fertige Verarbeitung einschliesslich Material, wenn auch nicht ausdruecklich erwaehnt und darueber hinaus damit verbundene Dienstleistungen, wie folgt:

Alle Maschinen, Werkzeuge, Geraete, Gerueste, Hebewerkzeuge, Krane, Sicherung und Schutzmassnahmen, alle Verpackungen, Transporte, Lagerungen und Manipulationen und Entsorgungen.

Schutz von Bauteilen, Verkehrsanlagen, Geraeten, um Bauschaeden oder Verletzungen zu vermeiden.

Pricing The bidder’s price is for the complete, proper, appropriate and professional, ready to use workmanship, including all material, even if not specifically mentioned and beyond basics, manpower and associated services, in particular the following:

All machinery, tools, equipment, scaffolding, lifting gear, cranes, safeguarding and protection measure, all packaging, transportation, storage, manipulation and disposal.

Protection of already built elements from dirt and damage until acceptance, the establishment, maintenance, opening and closing and dismateling of transport routes and openings, all connection and adapting work to adjacent components, regardless of the execution time inclusive all waste and material consumption and all appropriate action needed to prevent harassment of e.g. neighbors.

Verfliesung von 4 Badezimmern in 4 Wohnungen/Tiling of 4 master bathrooms in 4 apartments

Page 4 of 11 SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

12. Leistungserbringung Der Auftragnehmer bestätigt durch die Unterfertigung des Anbotes, dass er über alle erforderlichen Materialien, Arbeitskräfte, Geräte und Einrichtungen sowie über die erforderlichen Erkenntnisse verfügt, um die bedungenen Leistungen fach- und termingerecht ausführen zu können.

Der Einsatz der Arbeitskräfte und Maschinen hat sich den jeweiligen Erfordernissen des Baufortschrittes anzupassen.

Performance of work By signing the offer, the contractor confirms that he has all the required materials, manpower, devices and equipment – as well as the required knowledge and skills-, in order to be able to carry out the stipulated work expertly and on schedule.

13. Zusammenwirken mehrerer Auftragnehmer Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, von sich aus Koordination und Absprache mit den anderen auf der Baustelle beschäftigten Auftragnehmern zu suchen.

Collaboration of several contractors Each contractor is obliged to seek coordination and agreement with the other contractors working on the construction site.

14. Prüfpflicht, Naturmasse Der Auftragnehmer hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu prüfen und den Auftraggeber rechtzeitig über etwaige Probleme zu informieren.

Duty of checking on-site conditions The contractor has to check on-site conditions and advanced work from other contractors in regard of scheduled completion and quality and in case of problems has to inform the client timely.

Before starting production or the work, on-site measurements have to be taken in good time.

15. Recht, Vertragsstreitigkeiten Für die Erfüllung dieses Vertrages gilt auch amerikanisches Recht. Vertragsstreitigkeiten werden nach dem U.S.”Contract Disputes Act of 1978, as amended (U.S.C.601-613) abgehandelt.

Law, Contract disputes For the fulfilling of this contract, U.S. law applies.

Contract disputes will be dealt with in accordance with the U.S. “Contract Disputes Act of 1987, as amended (U.S.C. 601-613)”.

16. Teilvergaben Es ist möglich, dass verschiedene ausgeschriebene Teilleistungen auf Entscheid des Auftraggebers nicht ausgeführt warden.

Der Auftragnehmer kann daraus keinerlei Mehrforderungen ableiten und hat die verbleibenden Leistungen zu den auf Grund der Ausschreibung gültigen Einheitspreisen zu erbringen.

Partial allocation It is possible that various tendered sub-tasks are, at the decision of the client, not executed. The contractor cannot make any additional demands, whatsoever from this and has to complete the remaining work at the unit prices which apply, based on the tender.

17. Weitergabe des Auftrages – Subunternehmer Die Weitergabe des Gesamtauftrages ist nicht gestattet.

Die Übertragung von Teilen des Auftrages an Subunternehmer ist zulässig, soweit dies branchenüblich ist und die Zustimmung des Auftraggebers vorher in jedem Fall eingeholt wurde.

In jedem Fall bleibt der Ersteher gegenüber dem Auftraggeber allein verantwortlich und haftet für seine Subunternehmer.

Passing on of the contract – Subcontractors

Verfliesung von 4 Badezimmern in 4 Wohnungen/Tiling of 4 master bathrooms in 4 apartments

Page 5 of 11 SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

The passing on of the complete contract is not permitted:

The transfer of parts of the contract to subcontractors is permitted, insofar as this is common in the branch and the consent of the ordering party has in all casee been obtained beforehand.

In all cases,…