02_-_Attachment_I_Specification.pdf

Page 1 of 35 Pages

Seite 1 von 35 Seiten

- 1 -

ATTACHMENT # I

DEPARTMENT OF THE ARMY

UNITED STATES ARMY GARRISON BAVARIA

DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS

UNIT 28130

APO AE 09114-8130

Project No. TI-00818-5J

10 Mai 2016

Repair Work

Reparaturarbeit

S P E C I F I C A T I O N

Replace Wooden Walls with Gabions at Range 117 Calibration -

Electrical Work, Grafenwoehr Training Area

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

Ersetzen von Holzwänden durch Gabionen auf Schiessbahn 117

Calibration - Elektroarbeiten, Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Drawing: 2 sheets

Zeichnung: 2 Blätter

In the event of a disagreement between the English text and the courtesy translation of this specification the English text shall govern.

Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen dem englischen Text der Leistungsbeschreibung und der Gefälligkeitsübersetzung ist der englische Text maßgebend.

Internal code: 0818_15S.doc, 13 Jun 2016, Schmieger, last saved 13 Jun 2016 09:10:00, Schmieger, Erwin Mr CIV DE USA IMCOM

1051456501.civ Typewritten Text

W912PB-16-T-0819

1051456501.civ Typewritten Text

1051456501.civ Typewritten Text

1051456501.civ Typewritten Text

1051456501.civ Typewritten Text

- 2 -

TABLE OF CONTENTS

INHALTSANGABE

SUBJECT PAGE

TITEL SEITE

Cover Sheet

Deckblatt 1

Table of Contents

Inhaltsangabe 2

General Description

Allgemeine Beschreibung 3 - 4

General Preamble

Allgemeine Vorbemerkungen 5 - 20

Technical Specification

Leistungsbeschreibung 21 - 35

- 3 -

GENERAL DESCRIPTION

This project specifies the following work:

- Construct cable ditches and install new data cables, power cables and grounding wires to the existing target pits including connection work.

- Install 11 prefabricated concrete elements, L-shape.

- Install and connect one electrical cable distribution box.

- Install and connect 31 data cable junction boxes and 5 data cable termination boxes.

- Install and connect 31 receptacle connection boxes.

- Install and connect potential equalization busbars.

- 4 -

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Dieses Projekt umfaßt folgende Arbeiten:

- Herstellen von Kabelgräben und Einbau von neuen Daten-, Elektrokabeln und

Erdungsleitungen zu den vorhandenen Zielgruben, inklusive Anschlussarbeiten.

- Einbau von 11 Fertigbetonteilen, L-Form.

- Einbau und Anchließen eines Elektrokabelverteilerkastens.

- Einbau und Anschließen von 31 Datenanschlusskästen und 5 Datenrangierkästen.

- Einbauen und Anschließen von 31 Steckdosenanschlusskästen.

- Einbauen und Anschließen von Potentialausgleichsschienen.

- 5 -

General Preamble to Project No. TI-00818-5J

Allgemeine Vorbemerkungen zu Projekt Nr. TI-00818-5J

The work to be accomplished and material to be furnished shall be in accordance with the following standards and regulations:

Die Arbeiten und Materialien müssen den folgenden Bestimmungen und Vorschriften entsprechen:

1. Regulations

The work to be performed shall comply with following regulations:

a. DIN standards (German Industry Standards) of German Construction Contract

Procedures (VOB), Part C, identified below are governing:

DIN 18 299 General Regulations for all kinds of Construction Work

DIN 18 300 Earth Work

DIN 18 315 Traffic Routes Construction Work, Top Courses without Binding

Agent

DIN 18 316 Traffic Routes Construction Work, Top Courses with Hydraulic

Binding Agents

DIN 18 322 Civil Engineering Works for Cable Placement

DIN 18 360 Metal Construction Work

DIN 18 382 Low and Medium Voltage Systems with Nominal Voltage up to 36 kV

b. Other regulations:

VDE Regulation No. 0100 Erection of power installations, with rated voltages up to 1000 V

VDE Regulation No. 0101 Power installations exceeding 1 kV

VDE Regulation No. 0105 Operation of power installations

VDE Regulation No. 0800 Information technology - Cabling installation

EN ISO 16484 Building Automation and Control System (BACS)

Pertinent accident prevention regulations of the employer's liability insurance association.

Regulations for Road Construction:

ZTV Asphalt Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for the

Stb 94 Construction of Road Covers of Asphalt (including changes and additions, edition 1998)

ZTV Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for the

Beton-Stb Construction of Road Covers of Concrete; latest edition

ZTV Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for

Fug 3-Stb Joint Fillings in Traffic Surfaces; Joint fillings in Traffic

Surfaces of Concrete with compressible elastic profiles; latest edition

ZTVT-StB Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for Base

Courses in Road Construction; latest edition

- 6 -

RG Min-Stb Guidelines for Quality Supervision of Mineral Materials for Road

Construction, latest edition

TL Min-Stb Technical Delivery Conditions for Mineral Materials for Road

Construction, latest edition

ZTVE StB Additional Technical Regulations and Guidelines for Earth Work for Road Construction, latest edition

ZV-Stra Additional Conditions of Contract for the Execution of

Construction Work on Roads

TVT 72 Technical Regulations and Guidelines for the Performance of Base

Courses for Road Construction

TL MIN 78 Mineral Materials for Road Construction

1. Vorschriften

Alle Arbeiten sind nach den folgenden Vorschriften durchzuführen:

a. DIN Bestimmungen der VOB, Teil C, wie nachfolgend aufgeführt, sind gültig:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18 300 Erdarbeiten

DIN 18 315 Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten ohne Bindemittel

DIN 18 316 Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten mit hydraulischen

Bindemitteln

DIN 18 322 Kabelleitungstiefbauarbeiten

DIN 18 360 Metallbauarbeiten

DIN 18 382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV

b. Sonstige Bestimmungen:

VDE Bestimmung Nr. 0100 Bestimmungen für das Errichten von

Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

VDE Bestimmung Nr. 0101 Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über

1 kV

VDE Bestimmung Nr. 0105 Betrieb von Starkstromanlagen

VDE Bestimmung Nr. 0800 Informationstechnik - Installation von

Kommunikationsverkabelung

EN ISO 16484 Systeme der Gebäudeautomation (GA)

Einschlägige Unfallverhütungvorschriften der Berufsgenossenschaft

Straßenbauvorschriften:

ZTV Asphalt Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für

Stb 94 den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (mit Änderungen und

Ergänzungen, Ausgabe 1998)

ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für

Beton-Stb den Bau von Fahrbahndecken aus Beton, neueste Ausgabe

- 7 -

ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für

Fug 3-Stb Fugenfüllungen in Verkehrsflächen; Fugenfüllungen in

Verkehrsflächen aus Beton mit komprimierbaren elastischen

Profilen, neueste Ausgabe

ZTVT-StB Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für

Tragschichten im Straßenbau, neueste Ausgabe

RG Min-Stb Richtlinien für Güteüberwachung von Mineralstoffen im

Straßenbau, neueste Ausgabe

TL Min-Stb Technische Lieferbedingungen für Mineralstoffe im Straßenbau, neueste Ausgabe

ZTVE StB Zusätzliche technische Vorschriften und Richtlinien für

Erdarbeiten im Straßenbau

ZV-Stra Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von

Bauleistungen auf Straßen

TVT 72 Technische Vorschriften und Richtlinien für die Ausführung von

Tragschichten im Straßenbau

TL MIN 78 Mineralstoffe im Straßenbau

2. Drawings

The work to be performed will include but is not limited to the following items as specified in the drawings. The drawings are a part of this specification:

Number of sheets: 2

Date of drawing: 10 May 2016

2. Zeichnungen

Die auszuführenden Arbeiten beinhalten unter anderem die folgenden, in den

Zeichnungen angegebenen Objekte. Die Zeichnungen sind Bestandteil dieser

Leistungsbeschreibung:

Anzahl der Blätter: 2

Zeichnungsdatum: 10. Mai 2016

- 8 -

3. Disposal of Debris

a. The Sanitary Landfill Grafenwöhr will not accept demolition material, such as asphalt, concrete, wood, construction debris, metal, branches, rootstocks, cardboard, special waste (cleaning agents, paints etc), dismantled material

(cables, pipes, installation material etc.) or soil excavation. This material becomes property of the contractor and shall be disposed of in accordance with

German laws and regulations (Closed Cycle and Waste Management Act, Ordinance of

Waste Wood Management, Guideline 3.4/1 of the Bavarian Water Board for tar debris, etc.). If applicable, the contractor must commission a certified laboratory to analyze representative samples for classification. Sampling and chemical analysis of the excavated soil shall be executed according to LAGA PN 98 (German Interstate

Working Party on Waste Processing - Ordinance for the procedure for physical, chemical and biological analyses in connection with recycling/removal of waste).

b. Waste wood resulting from demolition work shall be disassembled individually and stored separate from other debris. The disposal shall be in compliance with the German Ordinance on the Management of Waste wood ("Altholzverordnung"). Waste wood shall be categorized and disposed of based on the Ordinance on the Management of Waste wood.

c. The dismantled material shall be stored in water-tight covered containers until removal and shall be disposed of at least once a week.

d. Within USAG Bavaria, Grafenwöhr Military Community there is a separate sewer system for rain water and waste water. Therefore, accumulated waste water shall be disposed of via waste water duct in coordination with the COR.

3. Bauschuttabfuhr

a. Abbruchmaterial, wie Teeraufbruch, Beton, Holz, Bauschutt, Metall, Äste, Wurzelstöcke, Kartonagen, Sondermüll (Reiniger, Farben, etc.), ausgebaute

Materialien (Kabel, Rohre, Installationsmaterialien, etc.) oder Erdaushub werden nicht an der Mülldeponie im Lager Grafenwöhr angenommen. Diese Materialien werden

Eigentum des Auftragnehmers und sind gemäß deutschen Gesetzen und Vorschriften

(Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altholzverordnung, Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen

Landesamt für Wasserwirtschaft für Teeraufbruch, etc.) zu entsorgen. Gegebenenfalls muss der Auftragnehmer ein zertifiziertes Labor beauftragen, repräsentative Proben zu untersuchen und entsprechend einzustufen. Die Probenahme und Analytik des

Bodenaushubs muss nach der Richtlinie LAGA PN 98 (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

- Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen

Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen) erfolgen.

b. Fallen im Zuge der Abbrucharbeiten Holzabfälle an, sind diese separat zurück zu bauen und von den übrigen Abfällen getrennt zur Entsorgung bereit zu stellen.

Die Entsorgung ist in der Altholzverordnung geregelt. Der anfallende Holzabfall ist gemäß den Kategorien der Altholzverordnung einzuteilen und zu entsorgen.

c. Bauabfälle sind bis zur Abfuhr in wasserdicht abgedeckten Containern zu lagern und mindestens einmal pro Woche abzufahren.

d. Im Bereich der USAG Bavaria, Grafenwöhr Military Community besteht ein

Trennsystem für Regenwasser und Schmutzwasser. Anfallendes Schmutzwasser muss deshalb nach Angabe des COR über den Schmutzwasserkanal entsorgt werden.

- 9 -

4. Job Site Equipment and Storage

The contractor shall be responsible for the safe storage of materials and equipment. Upon approval from the COR and at their own risk the contractor may be authorized to erect containers for personnel and construction equipment/materials according to current German workplace ordinance. These containers must be a minimum of 25 meters away from any building occupied by 10 or more personnel.

Construction materials and other equipment shall not be stored in U.S. buildings.

Upon completion of work the contractor shall clean up the storage area and bring it back to its original condition.

4. Baustelleneinrichtung und Materiallagerung

Der Auftragnehmer ist für eine sichere Lagerung der Materialien und Geräte selbst verantwortlich. Er darf mit Genehmigung des COR und auf eigene Gefahr Container für Personal und Baugeräte/Material gemäß der Arbeitstättenverordnung aufstellen.

Diese Container müssen mindestens 25 m von allen Gebäuden entfernt sein, in denen sich 10 oder mehr Personen aufhalten. Baumaterial und sonstige Gegenstände dürfen nicht in U.S. Gebäuden gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist der

Lagerplatz zu reinigen und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

5. Connection conditions for Medium Voltage and Low Voltage Network

a. The network provider (US Army Bavaria, Grafenwöhr Military Community - Tower

Barracks) takes as a basis the "technical connection conditions" ("Technische

Anschlussbedingungen" [TAB] of the Bayernwerk AG, valid as amended. The technical connection conditions (TAB) are valid for work on systems within the low voltage and medium voltage network of the network provider and shall be applied for all systems which are going to be newly connected and for network modifications, respectively. These mainly include modification, extension, deconstruction or dismantling of an electrical system as well as the change of the connected load, the protection concept etc.

b. The system following the network connection up to the disconnecting device for the commissioning of the main or distribution fuses, defined by VDE-AR-N 4101, paragraph 4.5, section 2, shall be commissioned only by the network provider or – with their approval- by an installation company specified in an electrical installation register. The system following this disconnecting device shall be commissioned only by an installation company specified in an electrical installation register.

c. The system shall only be erected, extended, modified and maintained according to the generally approved technical rules. All work shall be performed by an installation company listed in an electrical installation register of a network provider. Only material and devices produced according to §49 of the Energy

Industry Act, considering the generally approved technical rules, shall be used.

d. The network provider (US Army Bavaria) does not keep its own installation register. However, it accepts the proof from installation companies that they are listed in the electrical installation register of other network providers, subject to verification. The contractor shall submit to the COR this proof prior to start of work.

- 10 -

e. When working on the medium voltage network, the contractor must submit to the

COR proof of switching authorization within voltage networks up to 20 kV

(appropriate training certificate). When working on the battery systems, the contractor shall submit to the COR proof for working on live systems (battery system domain)(appropriate training certificate).

f. Required switch-off times shall be kept to a minimum and announced in writing and coordinated with the COR at least five working days in advance.

g. In the event of contradictions between this paragraph and the specification, the specification shall govern.

5. Anschaltbedingungen für das Mittel- und Niederspannungsnetz

a. Der Netzbetreiber (US Army Bavaria, Grafenwöhr Military Community - Tower

Barracks) legt die "Technischen Anschlussbedingungen" (TAB) der Bayernwerk AG in ihrer jeweils gültigen Fassung zugrunde. Die TAB gelten für Arbeiten an Anlagen im

Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers und sind für alle

Anlagen anzuwenden, die neu an das Verteilungsnetz angeschlossen werden bzw. für

Netzanschlussänderungen. Diese umfassen im wesentlichen Umbau, Erweiterung, Rückbau oder Demontage einer elektrischen Anlage sowie die Änderung der

Anschlussleistung, des Schutzkonzeptes usw.

b. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in der VDE-AR-N 4101 in

Abschnitt 4.5, Abs. 2 definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebnahme der

Haupt- oder Verteilungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner

Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes

Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden. Die Anlage hinter dieser

Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes

Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

c. Die Anlage darf nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. Alle Arbeiten müssen durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes

Installationsunternehmen durchgeführt werden. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend §49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter

Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind.

d. Der Netzbetreiber führt kein eigenes Installateurverzeichnis. Er erkennt jedoch die Ausweise von Installationsunternehmen, dass sie im

Installateurverzeichnis anderer Netzbetreiber eingetragen sind, vorbehaltlich einer

Nachprüfung, an. Dieser Nachweis ist vor Beginn der Arbeiten dem COR vorzulegen.

e. Für Arbeiten am Mittelspannungsnetz ist zusätzlich der Nachweis der

Schaltberechtigung in Spannungsnetzen bis 20 kV vorzulegen (entsprechende

Schulungsbescheinigung). Bei Arbeiten an Batterieanlagen ist zusätzlich der

Nachweis für Arbeiten unter Spannung (Bereich Batterieanlagen) vorzulegen

(entsprechende Schulungsbescheinigung).

f. Notwendige Abschaltungen sind auf ein Minimum zu begrenzen und mindestens fünf

Arbeitstage vorher schriftlich beim COR anzumelden und mit diesem zu koordinieren.

g. Bei Widersprüchen zwischen diesem Paragraphen und dem Leistungsverzeichnis, gilt das Leistungsverzeichnis.

- 11 -

6. Construction Performance

The contractor is responsible of locating underground electrical, heating, water and telephone lines by means of cable searching devices or similar equipment. Damage caused by the contractor must be repaired by the contractor at their own expense.

6. Bauausführung

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, die Elektro-, Heizungs-, Wasser- und

Telefonleitungen im Erdreich mittels Kabelsuchgeräten oder ähnlichem zu lokalisieren. Eventuelle Beschädigungen müssen von ihm auf seine Kosten behoben werden.

7. Behavior on Ranges and their Danger Zones

Prior to start of work, the contractor's personnel working on this project must attend a briefing concerning the behavior on ranges and their danger zones. The briefing must be attended upon coordination with the COR and will be certified in writing. Interruptions caused by training operations are to be expected.

7. Verhalten auf Schießbahnen und deren Gefahrenbereiche

Vor Baubeginn haben sich die an diesem Projekt beteiligten Personen des

Auftragnehmers einer Belehrung über das Verhalten auf Schießbahnen und deren

Gefahrenbereiche zu unterziehen. Die Belehrung muss nach Rücksprache mit dem COR absolviert werden und wird schriftlich bestätigt. Mit Stillstandszeiten, bedingt durch Trainingsbetrieb, ist zu rechnen.

8. Digging Work

Digging work may be performed only with approval of the COR in writing. Therefore, a digging permit shall be requested from the COR at the pre-construction conference.

8. Grabarbeiten

Grabarbeiten dürfen nur mit der schriftlichen Erlaubnis des CORs vorgenommen werden.

Aus diesem Grunde ist vom COR ein Erlaubnisschein (Digging Permit) bei der

Bauvorbesprechung zu beantragen.

9. As-built Drawings

a. For the scope of work described in the specification, as-built drawings shall be delivered in the format of CAD Software Microstation, version 8 (DGN-file).

b. The COR will provide the contractor with existing U.S. Government drawing documents on compact disk in the above referenced format. The contractor shall provide the data media required for this purpose. The assignment of the individual drawing levels shall be coordinated with the COR. The as-built drawings shall be provided on compact disk in both the German and English languages.

- 12 -

9. Bestandspläne

a. Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang sind

Bestandspläne im Format der CAD-Software Microstation, Version 8 (DGN-Datei), zu liefern.

b. Der COR stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Planunterlagen der U.S.

Regierung auf CD’s im oben aufgeführten Format zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen Datenträger sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die Belegung der einzelnen Zeichnungsebenen ist mit dem COR abzustimmen. Die Bestandspläne sind in deutscher und englischer Sprache auf CD’s zu liefern.

10. Spill reporting procedures for contractors working within the Training

Area/Tower Barracks and Rose Barracks

a. Applicability: In accordance with USAG Bavaria’s Environmental Management

System (EMS) the following procedures shall be followed in the event of a spill of hazardous substances caused by vehicles or equipment of contractors working within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks

b. Hazards for humans and environment:

- Release of hazardous substances during accidents (mainly Petroleum, Oil and

Lubricant (POL)products);

- Release of hazardous substances caused by equipment failure (mainly POL products)

- Release of hazardous substances during transportation of hazardous materials/waste (excluding Class 1, explosives).

c. Protective Measures and Procedures: The following requirements must be met when operating a vehicle within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks.

- Valid driving license appropriate for the vehicle;

- Valid hazardous cargo driver’s license for the transportation of hazardous material/hazardous waste;

- Follow the Road Traffic Regulation:

- Road Traffic Law (Straßenverkehrsgesetz - StVG);

- Road Traffic Regulation (Straßenverkehrsordnung - StVO)Federal Motor Vehicle

Safety Standards (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO);

- European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Accord europeen relatif au transport international des marchandises

Dangereuses par Route - ADR);

- Load safety according to VDI 2700 and ADR

- Spill equipment shall be kept on hand (e.g. absorbent, absorbent pads etc.).

d. The following procedures shall be followed should hazardous situations arise:

- Immediately notify the local US Fire Department under the following number:

09641 – 83 8303 if hazardous substances (diesel, hydraulic fluid etc.), including hazardous waste, are released due to failure of vehicles or construction equipment;

- 13 -

- The contractor shall take immediate protective measures to prevent spilled material from spreading;

- The necessary spill clean-up will be performed by the contractor or their subcontractors.

e. Emergency Procedures – First Aid:

- Secure scene of the accident;

- Inform local U.S. Fire Department at 09641-83-8303 (emergency number: 09641-83-

112);

- Provide first aid to injured individuals

f. Refueling, Maintenance, Disposal:

- To avoid impacting the environment, appropriate precautionary measures shall be taken during refueling of construction vehicles / equipment;

- Maintenance of vehicles and equipment shall only be conducted on paved surfaces connected to an oil/water separator (such as maintenance hardstands/refueling pads);

- The contractor is responsible for the disposal of hazardous substances and contaminated soil caused by accidents or failure of vehicles/equipment. Proof of proper disposal shall be provided to the COR (Entsorgungsnachweis).

10. Verhaltensregeln für Auftragnehmer bei Freisetzung von Gefahrstoffen auf dem

Truppenübungsplatz/Tower Barracks (Grafenwöhr) bzw. Rose Barracks (Vilseck)

a. Geltungsbereich: Gemäß dem Umweltmanagementsystem (Environmental

Management System – EMS) von USAG Bavaria, wird im Folgenden das Verhalten bei

Freisetzung von Gefahrstoffen während des Betriebs von Baufahrzeugen von auf dem

Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks tätigen Auftragnehmern beschrieben.

b. Gefahren für Mensch und Umwelt:

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Unfällen(in der Regel Mineralöle).

- Freisetzen von Gefahrstoffen durch defekte Maschinen (in der Regel Mineralöle).

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Gefahrstofftransporten/Sondermülltransporten

(ausgenommen Klasse 1, Sprengstoffe)

c. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Voraussetzung für das Führen eines

Fahrzeuges auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks:

- Gültige Fahrerlaubnis für das entsprechende Fahrzeug.

- Gültiger Gefahrgutführerschein beim Transport von Gefahrgut/Sondermüll.

- Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

- Straßenverkehrsverordnung (StVO)

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

- Europäisches Abkommen zum internationalen Transport von Gefahrgütern auf

Straßen (Accord europeen relatif au transport international des marchandises

Dangereuses par Route - ADR).

- Ladungssicherung entsprechend VDI 2700 und ADR

- Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölunfällen ist für den Notfall bereitzuhalten

(z.B. Bindemittel, Ölbindematten etc.).

- 14 -

d. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall:

- Bei Freisetzen von Gefahrstoffen (auch Sondermüll) oder Betriebsmitteln

(Hydrauliköl, Diesel usw.) durch Defekte an Fahrzeugen bzw. Baumaschinen ist sofort die Standortfeuerwehr unter der Telefonnummer 09641-83-8303 zu verständigen.

- Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass geeignete Sofortmaßnahmen getroffen werden um ein Ausbreiten zu verhindern.

- Die anfallenden Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer bzw. Subunternehmer durchzuführen.

e. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe:

- Unfallstelle sichern.

- Standortfeuerwehr unter 09641-83-8303 (Notruf: 09641-83-112) verständigen.

- Verletzte versorgen.

f. Betanken, Instandhaltung, Entsorgung:

- Beim Betanken von Baustellenfahrzeugen / Baumaschinen sind geeignete

Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Umweltschäden zu vermeiden.

- Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen und Baumaschinen sind grundsätzlich nur auf befestigtem Untergrund mit Anschluss an einen Ölabscheider durchzuführen

(z.B. Wartungs- und Betankungsflächen).

- Die Entsorgung von ausgelaufenen Substanzen oder von verunreinigtem Boden als

Folge von Unfällen oder durch defekte Fahrzeuge/Baumaschinen ist vom

Auftragnehmer selbst durchzuführen. Dem COR ist ein Entsorgungsnachweis vorzulegen.

11. Quantities According to Measurement of Finished Work

Quantities for items with the footnote "quantities according to measurement of finished work" will be determined jointly by the COR and the contractor.

11. Aufmaßpositionen

Die Massen der mit der Fußnote "Aufmaßposition" versehenen Positionen werden gemeinsam vom Auftragnehmer und dem COR festgestellt.

12. Working Hours:

Access to the construction site is not always possible and will only be permitted during certain periods. No deviation to this schedule will be allowed without prior approval by the COR.

The range is accessible only during the daily downtimes as listed below:

July 2016 500 hours to 900 hours and 1830 hours to 2030 hours

August 2016 500 hours to 900 hours and 1830 hours to 2030 hours

September 2016 500 hours to 900 hours and 1800 hours to 2000 hours

October 2016 500 hours to 900 hours and 1700 hours to 1900 hours

November 2016 500 hours to 830 hours and 1600 hours to 1800 hours

December 2016 500 hours to 830 hours and 1600 hours to 1800 hours

- 15 -

These daily downtimes are subject to minor changes (plus/minus 0.5 hours).

Maintenance weekends (range accessible without limitations):

9/10 July 2016

6/7 August 2016

25/25 September 2016

29/30 October 2016

19/20 November 2016

The dates of the maintenance weekends may change and be shifted to other weekends during the month. Also some of the maintenance weekends may be cancelled if it is required due to training.

Range closure dates:

For the construction performance no periods of unrestricted access to the range can be granted. Work must be performed at the above mentioned downtimes.

The contractor must ensure, if necessary daily, by contacting the Range Control

Firing Desk/Range Maintenance Teams at the Range whether access to the respective construction area is possible.

If unexploded ordnance objects (UXO) are found, work at that location must be stopped and 7A/JMTC Safety Office must be informed immediately.

These special requirements must be considered in the offer and shall not be used as a basis for additional compensation.

12. Arbeitszeiten:

Die Baustelle ist nicht jederzeit zugänglich, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Es werden keine Abweichungen von diesen Zeiten ohne vorherige Genehmigung des CORs zugelassen.

Die Schiessbahn ist nur zu den täglichen, unten aufgeführten schiessfreien Zeiten zugänglich:

Juli 2016 500 Uhr bis 900 Uhr und 1830 Uhr bis 2030 Uhr

August 2016 500 Uhr bis 900 Uhr und 1830 Uhr bis 2030 Uhr

September 2016 500 Uhr bis 900 Uhr und 1800 Uhr bis 2000 Uhr

Oktober 2016 500 Uhr bis 900 Uhr und 1700 Uhr bis 1900 Uhr

November 2016 500 Uhr bis 830 Uhr und 1600 Uhr bis 1800 Uhr

Dezember 2016 500 Uhr bis 830 Uhr und 1600 Uhr bis 1800 Uhr

Diese täglichen schiessfreien Zeiten können sich in geringem Umfang ändern

(plus/minus 0.5h).

Wartungswochenenden (Schiessbahn ohne Einschränkungen zugänglich)

9/10 Juli 2016

6/7 August 2016

25/25 September 2016

29/30 Oktober 2016

19/20 November 2016

Die Daten für die Wartungswochenenden können sich ändern und auf andere Wochenenden während des Monats verlegt werden. Weiterhin können einige der Wartungswochenenden gestrichen werden, falls der Übungsbetrieb es erforderlich macht.

Schiessbahnschließungzeiten:

- 16 -

Für die Bauausführung können keine Zeiträume mit unbeschränktem Zugang zur Schiessbahn gewährt werden. Die Arbeit muss in den oben aufgeführten schiessfreien Zeiten ausgeführt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wenn nötig, täglich Rücksprache mit Range Control

Firing Desk/Range Maintenance Teams auf der Schiessbahn zu halten, ob Zugang zu dem jeweiligen Arbeitsbereich möglich ist.

Wenn nichtdetonierte Sprengkörper (UXO) gefunden werden, muss die Arbeit am Fundort der UXO eingestellt werden und umgehend 7A/JMTC Safety Office informiert werden.

Diese besonderen Bedingungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht extra vergütet.

13. Time extensions for unusually severe weather

a. The following specifies the procedure for the determination of time extensions for unusually severe weather in accordance with the contract clause FAR

52.249-10, DEFAULT (FIXED PRICE CONSTRUCTION). In order for the Contracting

Officer to award a time extension under this clause, the following conditions must be met:

(1) The weather experienced at the project site during the contract period must be found to be unusually severe, that is, more severe than the adverse weather anticipated for the project location during any given month.

(2) The unusually severe weather must actually cause a delay to the completion of the project. The delay must be beyond the control and without the fault or negligence of the contractor.

b. The following schedule of monthly anticipated adverse weather delays for the project location will constitute the base line for monthly weather time evaluations. The contractor’s performance schedule must reflect these anticipated adverse weather delays in all weather dependent activities.

Monthly Anticipated Adverse Weather Calendar Days

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Upon acknowledgement of the Notice to Proceed (NTP) and continuing throughout the contract, the contractor shall record on its inspection records, the occurrence of adverse weather and resultant impact to normally scheduled work.

Actual adverse weather delay days must prevent work on critical activities for 50 percent or more of the contractor’s scheduled work day.

- 17 -

d. The number of actual adverse weather delay days shall include days impacted by actual adverse weather (even if adverse weather occurred in previous month), be calculated chronologically from the first to the last day of each month and be recorded as full days. If the number of actual adverse weather delay days exceeds the number of days anticipated in paragraph b above, the contracting officer will approve the exceeding calendar days and issue a modification for time in accordance with contract clause FAR 52.249-10.

13. Zeitverlängerungen im Falle extrem schlechten Wetters

a. Im Folgenden wird der Verfahrensablauf zur Gewährung von Zeitverlängerungen bei extrem schlechtem Wetter gemäß der Vertragsklausel FAR 52.249-10, NICHTEINHALTUNG (FESTPREISBAUVERTRAG) beschrieben. Damit der Vertragsoffizier eine

Zeitverlängerung im Rahmen dieser Klausel gewähren kann, müssen folgende

Bedingungen erfüllt sein:

(1) Die Wetterbedingungen auf der Baustelle müssen sich während der

Vertragslaufzeit als extrem schlecht erweisen, das heißt, schlechter als man für den jeweiligen Monat am Ausführungsort erwarten würde.

(2) Das extrem schlechte Wetter muss tatsächlich der Grund für eine

Verzögerung der Fertigstellung der Baumaßnahme sein. Grund für eine Verzögerung ist höhere Gewalt ohne Verschulden oder Fahrlässigkeit seitens des Auftragnehmers.

b. Die nachfolgende Aufstellung der monatlich zu erwartenden Verzögerungen bedingt durch schlechtes Wetter gilt als Basis für die monatliche Zeitauswertung.

Die zu erwartenden Verzögerungen aufgrund schlechten Wetters müssen im

Bauzeitenplan des Auftragnehmers ersichtlich sein.

Monatlich zu erwartende Schlechtwettertage

| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Nach Zurkenntnisnahme der "Notice to Proceed" (Anweisung zum Beginn der

Arbeiten) und während der gesamten Vertragslaufzeit muss der Auftragnehmer die

Schlechtwettertage und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die geplanten

Arbeiten dokumentieren. Tatsächliche Schlechtwettertage sind vom Auftragnehmer geplante Arbeitstage, an denen entscheidende Tätigkeiten für mindestens einen halben Arbeitstag (50%) oder länger behindert werden.

d. Die Anzahl der tatsächlichen Verzögerungstage bedingt durch Schlechtwetter beinhaltet auch die Tage, die durch wirklich schlechtes Wetter verursacht wurden, (selbst wenn das schlechte Wetter im vorangegangenen Monat aufgetreten ist). Diese sollen in zeitlicher Abfolge, vom ersten bis zum letzten Tag eines jeden Monats, als volle Tage abgerechnet werden. Sollte die Anzahl der tatsächlichen

Verzögerungen bedingt durch Schlechtwetter die Anzahl der zu erwartenden Tage

(siehe Paragraph b, oben ) überschreiten, wird der Vertragsoffizier die zusätzlichen Kalendertage genehmigen und eine Vertragsverlängerung in

Übereinstimmung mit der Vertragsklausel FAR 52.249-10 ausstellen.

- 18 -

14. Anti-Terrorism/Operations Security (AT/OPSEC) Requirements

Contractors and sub-contractors shall comply with the following AT/OPSEC requirements:

a. Access and General Protection/Security Policy and Procedures. The contractor and all associated subcontractor employees will comply with applicable installation, facility, and area commander installation/facility access and local security policy and procedures (provided by Government representative). The contractor will also provide all information required for background checks to meet installation-access requirements to be accomplished by the installation provost marshal office, director of emergency services, or security office. The contractor workforce must comply with all personal identity verification requirements as directed by DOD, HQDA, and local policy. In addition to the changes otherwise authorized by the changes clause of this contract, should the force protection condition (FPCON) at any individual facility or installation change, the Government may require changes in contractor security matters or processes.

b. iWATCH/iSALUTE Training. The contractor and all associated subcontractors will brief all employees on the local iWATCH/iSALUTE program (training standards provided by the requiring activity ATO). This locally developed training will be used to inform employees of the types of behavior to watch for and instruct employees to report suspicious activity to the COR. This training will be completed within 30 calendar days after the contract is awarded and within 5 calendar days after new employees commence contract performance, with the results reported to the COR within 30 calendar days after the contract is awarded.

14. Vorschriften zur Sicherheit und Anti-Terrormaßnahmen (AT/OPSEC)

Auftragnehmer und Sub-Unternehmer sollen die folgenden AT/OPSEC Vorschriften erfüllen:

a. Vorschriften und Regelungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine

Schutzmaßnahmen. Der Auftragnehmer und alle Subunternehmer müssen die gültigen

Vorschriften und Anweisungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine

Sicherheitsregeln befolgen (werden von einem Vertreter der US Armee ausgehändigt).

Der Auftragnehmer muss alle Unterlagen zur Durchführung einer

Sicherheitsüberprüfung vorlegen, damit die Zutrittsvoraussetzungen der örtlichen

Militärpolizei, der Abteilung für Katastrophenschutz sowie des Büros für Sicherheit erfüllt werden. Die Mitarbeiter der Vertragsfirma sind ausweispflichtig gemäß den

Bestimmungen des U.S. Verteidigungsministeriums, des Hauptquartiers der U.S. Armee, und den Bestimmungen vor Ort. Zusätzlich zu Änderungen aufgrund der

Änderungsklausel zu diesem Vertrag, kann die Regierung die Sicherheitsmaßnahmen oder -vorschriften ändern, wenn sich die Sicherheitseinstufung (FPCON) eines

Gebäudes oder Standorts ändert.

- 19 -

b. iWatch/iSalute Training. Der Auftragnehmer und alle Subunternehmer müssen ihre

Mitarbeiter über das örtliche iWATCH/iSALUTE Programm in Kenntnis setzen. Die erforderlichen Schulungsunterlagen werden vom Anti-Terrorismus-Bevollmächtigten der auftraggebenden Dienststelle zur Verfügung gestellt. Inhalt der Schulung ist es, die Mitarbeiter aufzuklären, gegenüber welchen ungewöhnlichen Umständen sie wachsam sein sollen, und welche sie an den COR melden sollen. Diese Schulung soll innerhalb eines Zeitraums von 30 Kalendertagen, nachdem der Vertrag vergeben und innerhalb 5 Kalendertagen nachdem neue Mitarbeiter die Arbeit gemäß Vertrag aufnehmen, stattfinden. Die Dokumentation darüber ist innerhalb von 30

Kalendertagen nach der Vertragsvergabe dem COR zu übergeben.

15. Security Checks

The contractor must consider delays caused by checks when entering and leaving the construction sites on US installations, as this will not be separately reimbursed.

15. Sicherheitskontrollen

Verzögerungen bedingt durch Zugangskontrollen beim Betreten und Verlassen der

Baustellen innerhalb von Liegenschaften der US-Armee sind vom Auftragnehmer zu berücksichtigen, da diese nicht extra bezahlt werden.

16. Measurements in the specification

All dimensions (sizes, technical data, etc.) in the specification are only approximate values with a tolerance of about +/- 2 %. If exact measurements are necessary, this will be specifically indicated.

16. Maßangaben in der Leistungsbeschreibung

Alle Maßangaben (Abmessungen, technische Daten, usw.) in der Leistungsbeschreibung sind Circa-Angaben mit einer Toleranz von etwa +/- 2 %. Sollten genaue Maße erforderlich sein, so wird dies gesondert angegeben.

17. Abbreviations

LS = lump sum ea = each sqm = square meter cbm = cubic meter m = meter hrs = hours

Cu = copper etc. = etcetera

N = neutral conductor

NEMA = National Electrical Manufacturers Association

PE = protective earth conductor / Polyethylene

- 20 -

17. Abkürzungen

PS = pauschal

Stck = Stück qm = Quadratmeter cbm = Kubikmeter m = Meter

Std = Stunden

ca. = circa

Cu = Kupfer

N = Neutralleiter

PE = Schutzleiter / Polyäthylen usw. = und so weiter

Item No. Quantities Description

Pos. Nr. Mengen Beschreibung

- 21 -

TECHNICAL SPECIFICATION

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

LS Transport and erect job site mobilization.

Job site mobilization includes all equipment, scaffolding, fences, dayrooms, storage rooms and facilities for power supply and water including connection devices which are required for a proper and timely execution of the services listed in this specification.

Included is the provision of lockable storage, toilet and dayrooms for the subcontractors, unless these are a part of the incidental services according to VOB, part C, para 4.1.

of the respective DIN. The job site mobilization also includes all measures for safeguarding of traffic in the area of the construction site, as well as the erection and provision of a temporary fence of wooden posts and reinforcing wire mats, approximately 2.00 m high. The construction fence shall be erected around the day and storage rooms.

Maintenance of the job site mobilization during the entire construction period, in accordance with the obliging construction schedule, including binding time schedules for subcontractors and temporary supply lines. Provision of the job site mobilization includes the safeguarding of all meter marks and reference points, the security of all devices, tools, machines and materials against unauthorized use, the drainage of day or surface water, the keeping clean of the job site, the cleaning of the access roads, in case the contamination was caused by the contractor or by one of his subcontractors.

Job site mobilization shall be dismounted and hauled. This item covers the removal of all temporary fences, storage rooms and dayrooms of the job site mobilization, including backfilling and compacting of all temporary excavations, clearing and cleaning of the entire site and access roads and the restoration of these areas into their original condition.

PS Baustelleneinrichtung anfahren und aufstellen.

Zur Baustelleneinrichtung gehören alle zur fach- und fristgerechten Durchführung der in diesem Projekt erfassten

Bauleistungen notwendigen Geräte, Gerüste, Absperrungen, Aufenthalts- und Lagerräume, Versorgungseinrichtungen für

Baustrom und Wasser einschließlich der Anschluss-vorrichtungen, wie im Ausschreibungstext beschrieben.

Enthalten ist die Aufstellung verschließbarer Lager-, Toiletten- und Aufenthaltsräume für die Nachunternehmer, soweit dies gemäß VOB, Teil C, Ziffer 4.1. der jeweiligen

DIN keine Nebenleistungen sind. Zur Baustelleneinrichtung gehören alle Maßnahmen zur Verkehrssicherung im Bereich der

Baustelle, sowie das Errichten und Vorhalten eines provisorischen Bauzaunes aus Holzpfosten und

Baustahlmatten, ca. 2,00 m hoch. Der Bauzaun ist um die

Aufenthalts- und Lagerräume zu erstellen.

- 22 -

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der gesamten Bauzeit, entsprechend dem verbindlich aufgestellten Bauzeitenplan, einschließlich der verbindlich anzugebenden Terminpläne der Nachunternehmer und provisorischer Versorgungsleitungen. Zum Vorhalten der

Baustelleneinrichtung gehören ferner die Sicherung aller

Meterrisse und Messpunkte, die Sicherung aller Geräte, Werkzeuge, Maschinen und Materialien gegen unbefugte

Benutzung, die Ableitung von Tag- oder Oberflächenwasser, das Sauberhalten der Baustelle, das Reinigen der

Zufahrtswege, sofern diese durch den Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer verschmutzt wurden.

Baustelleneinrichtung abbauen und abfahren. Hierzu gehören die Beseitigung aller provisorischen Zäune, Lagerräume und

Aufenthaltsräume der Baustelleneinrichtung, einschließlich verfüllen und verdichten aller zeitweiliger

Ausschachtungen, das Räumen und Säubern der gesamten

Baustelle und Zufahrtsstraßen, sowie das Wiederversetzen dieser Flächen in ihren ursprünglichen Zustand.

ea Deliver and install potential equalization bar, steel, hot galvanized, eight clamps 4sqmm – 25sqmm, 1 clamp for strip type earth conductor 40 x 4 mm, 1 clamp round ground conductor, Rd 8 mm – 10 mm, install in the target pits and connect to steel grounding wire. Make: Kleinhuis 308/2 or equal.

Stck Potentialausgleichschiene, Stahl, feuerverzinkt, mit acht

Klemmen 4 qmm – 25 qmm, 1 Klemme für Banderder 40 x 4 mm, 1

Klemme Runderdleiter Rd 8 mm – 10 mm, liefern und in den

Zielgruben montieren und an Erdungsdraht anschließen.

Fabrikat: Kleinhuis 308/2 oder gleichwertig.

ea Deliver, install and connect receptacle combination, wall mounting, wired ready for connection, casing made of molded-plastic, with closing flap, protection type IP 54, size approximately h/w/d = 260 mm x 230 mm x 145mm, with 1 ea ground fault current switch, 4-pole, 40/0.03 A, connected to one phase, 3 ea automatic circuit breakers on top hat rail 35 mm, 1 pole, 16A, "C", 3 ground receptacles, 230V, 16A, IP 54, mainline terminal blocks 5 x 25sqmm, type

C, with N- and PE terminal bar, for the connection of two cables at maximum 5x16sqmm and grounding wire 1x16sqmm, without lead-ins on the top side of the casing, maximum 4 cable lead-ins and cable glands at the bottom/side part of the casing, each with tension relief, as custom product, cable lead-in from the bottom.

Reconnect the ground fault current switch, that the three receptacles are connected alternating to one of the tree phases L1, L2, L3.

Make: Bals, VarioBox M or equal.

Stck Liefern, einbauen und anschließen einer Steckdosen-kombination, Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus Isolier-Kunststoff, mit schließender Klappe, Schutzart IP 54, Größe ca. H/B/T = 260 mm x 230 mm x 145mm,

- 23 -mit 1 Stck Fehlerstromschutzschalter, 4-polig, 40/0.03 A, an eine Phase angeschlossen, 3 Stck Sicherungsautomaten auf

Hutschiene 35mm, 1-polig, 16A, "C", 3 Schutzkontakt-

Steckdosen, 230V, 16A, IP 54, Hauptleitungs-Abzweigklemmen

5 x 25 qmm, Typ C mit N- und PE Klemmenschiene, für den

Anschluss von zwei Kabeln bis maximal 5x16qmm und

Erdungskabel 1x16 qmm, an der Oberseite des Gehäuses ohne

Einführungen, an der Unterseite/ Seitenteil des Gehäuses maximal 4 Kabeleinführungen und -verschraubungen, jeweils mit Zugentlastung, als Spezialanfertigung, Kabeleinführung von unten.

Umklemmen des Fehlerstromschutzschalter, sodass alle drei

Steckdosen wechselnd an eine der drei Phasen L1, L2, L3 anschlossen sind.

Fabrikat: Bals, VarioBox M oder gleichwertig.

ea Deliver and install plastic coated grounding cable

NYY-J 1 x 16sqmm, length approximately 1.00 m and connect the receptacle combination/data cable termination box with this cable to the potential equalization bar.

Stck Liefern, einbauen von Kunststoffmantelkabel Erdungsleitung

NYY-J 1 x 16 qmm, Länge ca. 1,00 m und Anschließen der

Steckdosenkombination/Daten-Rangierverteiler mit dem Kabel an die Potentialausgleichsschiene.

ea Deliver elastic rubber mat, ultra-violet resistant, thickness 4 - 5 mm, with plies of fabric, size 30 x 70 cm, and install as protection for the electrical box/termination box, including fastening materials. Fasten the rubber mat with a galvanized flat iron above the electrical box at the concrete wall to hang down in front of the casing to serve as protection against splinters.

Rivet a galvanized flat iron serving as weight onto the lower side.

Stck Liefern von elastischer Gummimatte, UV-beständig, Stärke 4

- 5 mm, mit Gewebeeinlage, Größe 30 x 70 cm, und als Schutz für den Elektrokasten/Klemmkasten einbauen, inklusive

Befestigungsmaterial. Die Gummimatte wird oberhalb des

Elektrokastens an der Betonwand mit einem verzinkten

Flacheisen befestigt und hängt vorne als Schutz vor

Splittern herunter. An der unteren Seite ein verzinktes

Flacheisen als Beschwerung annieten.

ea Deliver elastic rubber mat, ultra-violet resistant, thickness 4 - 5 mm, with plies of fabric, size 50 x 100 cm, and install as protection for the data box, including fastening materials. Fasten the rubber mat with a galvanized flat iron above the data box at the concrete wall to hang down in front of the casing to serve as protection against splinters. Rivet a galvanized flat iron serving as weight onto the lower side.

Stck Liefern von elastischer Gummimatte, UV-beständig, Stärke 4

- 5 mm, mit Gewebeeinlage, Größe 50 x 100 cm, und als

- 24 -

Schutz für den Datenkasten einbauen, inklusive

Befestigungsmaterial. Die Gummimatte wird oberhalb des

Edelstahlkastens an der Betonwand mit einem verzinkten

Flacheisen befestigt und hängt vorne als Schutz vor

Splittern herunter. An der unteren Seite ein verzinktes

Flacheisen als Beschwerung annieten.

LS Provide protection for all cables installed in the outside area using a cable protection conduit, UV resistant, for heavy load, lengths and sizes suitable for respective cable to be protected, mount on concrete surface, including fastening materials.

PS Herstellen von Kabelschutz für sämtliche Kabel im

Außenbereich mittels Kabelschutzrohr, UV beständig, für schwere Beanspruchung, Längen und Größen entsprechend dem zu schützenden Kabel, auf Betonoberfläche befestigen, einschließlich Befestigungsmaterial.

ea Deliver and install cable junction box (CJB), size at minimum h/w/d = 500/400/210 mm, casing of high grade steel, IP 66/NEMA 4X, including circuit board carrier, including welded-on grounding bolt to box (see detail drawing # 2), with stainless steel metal cable screw connections, sealed.

Drilled holes and screw connections for up to 2 cables A-

2YF(L)2Y 10 x 2 x 0.8 mm, mounted in the sidewall of the box. Quantity of drillings must be determined on the spot.

Fastening with high grade steel mounting supports and dowels at concrete wall of the target pit. Deliver and install installation carrier for the mounting of the electronic board (observe exceptional dimensions, see drawing # s), equipped with 20 separation terminals and one grounding terminal, with a minimum of 4 ea connection possibilities per terminal on a carrier rail (see detail on drawing # 2), installation carrier equipped with 4 each threaded bolts M5 x 30, each with 2 female screws and 2 washers M5 for mounting of the electronic board. Including delivery and installation of fastening materials and devices out of high grade steel.

Connect and mark incoming (connect at top) and outgoing

(connect at bottom) lines permanently with target and origin indication.

Stck Liefern und montieren von Kabelanschlusskasten, Mindestmaße

H/B/T = 500/400/210 mm, Gehäuse aus Edelstahl, IP

66/NEMA4X, einschließlich Montageplatte, einschließlich angeschweißtem Erdungsbolzen (siehe Detail Plan # 2), mit

Edelstahl-Kabelmetallverschraubungen, abgedichtet, Bohrungen mit Verschraubungen für bis zu 2 Kabeln A-

2YF(L)2Y 10 x 2 x 0,8 mm, in die Seitenwand des Kasten montiert. Anzahl der benötigten Bohrungen ist vor Ort zu ermitteln. Die Befestigung auf Betonwand Zielgrube erfolgt mit Montagevorrichtungen aus Edelstahl und Dübeln. Liefern und einbauen von Montageplatte für die Befestigung der

Elektronikplatine (Sondermaße beachten, siehe Plan # 2), bestückt mit 20 Messer-Trennklemmen, einer Erdungs-

- 25 -

Trennklemme, minimum 4 Stck Klemmmöglichkeiten pro Klemme, auf Trageschiene (siehe Detail Plan # 2).