04_-_Attachment_I_-_Specification.pdf

Page 1 of 38 Pages Seite 1 von 38 Seiten

- 1 -

ATTACHMENT # I

DEPARTMENT OF THE ARMY

UNITED STATES ARMY GARRISON BAVARIA

DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS

UNIT 28130

APO AE 09114-8130

Project No. TI-00794-5P

15 January 2016

New and Repair Work Neu- und Reparaturarbeit

S P E C I F I C A T I O N

Data Cable Upgrade, Range 112, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

Einbau von Datenkabeln, Schiessbahn 112, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks

Drawing: 5 sheets

Zeichnung: 5 Blätter

In the event of a disagreement between the English text and the courtesy translation of this specification the English text shall govern.

Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen dem englischen Text der Leistungsbeschreibung und der Gefälligkeitsübersetzung ist der englische Text maßgebend.

Internal code: 00794_15So.doc, 5 Apr 2016, Schmieger, last saved 5 Apr 2016 14:41:00, Schmieger, Erwin Mr CIV DE USA IMCOM

- 2 -

TABLE OF CONTENTS

INHALTSANGABE

SUBJECT PAGE

TITEL SEITE

Cover Sheet Deckblatt 1

Table of Contents Inhaltsangabe 2

General Description Allgemeine Beschreibung 3 - 4

General Preamble Allgemeine Vorbemerkungen 5 - 21

Technical Specification Leistungsbeschreibung 22 - 38

- 3 -

GENERAL DESCRIPTION

This project specifies the following work:

- Install 7150 m data cables with cable ditch and connect the data cables to cable junction boxes (CJBs).

- Repair 680 m electrical cable by replacing the existing damaged cable, install grounding wire, V4A, and connect cable to termination boxes.

- Install 139 data cable junction boxes (CJBs), high grade steel, at existing target emplacements.

- Repair 186 receptacle combination boxes by replacement at the existing target emplacements and repair 44 grounding bus bars by replacement.

- 4 -

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Dieses Projekt umfasst folgende Arbeiten:

- Einbau von 7150m Steuerkabeln mit Kabelgraben und Anschluss der Datenkabel an Datenkabel-Anschlusskästen (CJBs).

- Reparatur von 680m Elektrokabel durch Ersetzen von vorhandenem defekten Kabel, Verlegen von Erdungsdraht, V4A und Anschließen des Kabels an Klemmkästen.

- Einbau von 139 neuen Datenkabel-Anschlusskästen (CJBs), Edelstahl, in bestehende Zielgruben.

- Reparatur von 186 Steckdosenkombinationen durch Austausch in bestehenden Zielgruben und Reparatur von 44 Potentialausgleichsschienen durch Austausch.

- 5 -

General Preamble to Project No. TI-00794-5P Allgemeine Vorbemerkungen zu Projekt Nr. TI-00794-5P

1. Regulations

The work to be accomplished and material to be furnished shall be in accordance with the following standards and regulations:

a. DIN standards (German Industry Standards) of German Construction Contract Procedures (VOB), Part C, identified below are governing:

DIN 18 299 General Regulations for all kinds of Construction Work DIN 18 300 Earth Work DIN 18 305 Dewatering Work DIN 18 315 Traffic Routes Construction Work, Top Courses without Binding

Agent DIN 18 316 Traffic Routes Construction Work, Top Courses with Hydraulic

Binding Agents DIN 18 382 Low and Medium Voltage Systems with Nominal Voltage up to 36 kV DIN 18 459 Demolition and Deconstruction

b. Other regulations:

VDE Regulation No. 0100 Erection of power installations, with rated voltages up to 1000 V VDE Regulation No. 0101 Power installations exceeding 1 kV VDE Regulation No. 0105 Operation of power installations VDE Regulation No. 0185 Protection against lightning VDE Regulation No. 0800 Information technology - Cabling installation VDE Regulation No. 0833 Alarm systems for fire, intrusion and hold-up

EN ISO 16484 Building Automation and Control System (BACS)

Pertinent accident prevention regulations of the employer's liability insurance association.

Regulations for Road Construction:

ZTV Asphalt Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for the Stb 94 Construction of Road Covers of Asphalt

ZTV Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for the Beton-Stb Construction of Road Covers of Concrete

ZTV Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for Fug 3-Stb Joint Fillings in Traffic Surfaces; Joint fillings in Traffic

Surfaces of Concrete with compressible elastic profiles

ZTVT-StB Additional Technical Contract Conditions and Guidelines for Base

Courses in Road Construction

RG Min-Stb Guidelines for Quality Supervision of Mineral Materials for Road

Construction

- 6 -

TL Min-Stb Technical Delivery Conditions for Mineral Materials for Road Construction

ZTVE StB Additional Technical Regulations and Guidelines for Earth Work for Road Construction

ZV-Stra Additional Conditions of Contract for the Execution of

Construction Work on Roads

TVT 72 Technical Regulations and Guidelines for the Performance of Base

Courses for Road Construction

TL MIN 78 Mineral Materials for Road Construction

1. Vorschriften

Die auszuführenden Arbeiten und zu liefernden Materialien müssen den folgenden Bestimmungen und Vorschriften entsprechen:

a. DIN Bestimmungen der VOB, Teil C, wie nachfolgend aufgeführt, sind gültig:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18 300 Erdarbeiten DIN 18 305 Wasserhaltungsarbeiten DIN 18 315 Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten ohne Bindemittel DIN 18 316 Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten mit hydraulischen

Bindemitteln DIN 18 382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV DIN 18 459 Abbruch- und Rückbauarbeiten

b. Sonstige Bestimmungen:

VDE Bestimmung Nr. 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V VDE Bestimmung Nr. 0101 Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV VDE Bestimmung Nr. 0105 Betrieb von Starkstromanlagen VDE Bestimmung Nr. 0185 Blitzschutzbauteile VDE Bestimmung Nr. 0800 Informationstechnik - Installation von Kommunikationsverkabelung VDE Bestimmung Nr. 0833 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall

EN ISO 16484 Systeme der Gebäudeautomation (GA)

Einschlägige Unfallverhütungvorschriften der Berufsgenossenschaft

Straßenbauvorschriften:

ZTV Asphalt Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Stb 94 den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt

ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Beton-Stb den Bau von Fahrbahndecken aus Beton

- 7 -

ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fug 3-Stb Fugenfüllungen in Verkehrsflächen; Fugenfüllungen in

Verkehrsflächen aus Beton mit komprimierbaren elastischen Profilen

ZTVT-StB Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für

Tragschichten im Straßenbau

RG Min-Stb Richtlinien für Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau

TL Min-Stb Technische Lieferbedingungen für Mineralstoffe im Straßenbau

ZTVE StB Zusätzliche technische Vorschriften und Richtlinien für

Erdarbeiten im Straßenbau

ZV-Stra Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von

Bauleistungen auf Straßen

TVT 72 Technische Vorschriften und Richtlinien für die Ausführung von

Tragschichten im Straßenbau

TL MIN 78 Mineralstoffe im Straßenbau

2. Drawings

The work to be performed will include but is not limited to the items specified in the drawings. The drawing(s) is/are a part of this specification:

Number of sheets: 5

Date of drawing: 15 January 2016

2. Zeichnungen

Die auszuführenden Arbeiten beinhalten unter anderem die in den Zeichnungen angegebenen Objekte. Die Zeichnung(en) ist/sind Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung:

Anzahl der Blätter: 5

Zeichnungsdatum: 15. Januar 2016

3. Disposal of Debris

a. The Sanitary Landfill Grafenwöhr will not accept demolition material, such as asphalt, concrete, wood, construction debris, metal, branches, rootstocks, cardboard, special waste (cleaning agents, paints etc), dismantled material (cables, pipes, installation material etc.) or soil excavation. This material becomes property of the contractor and shall be disposed of in accordance with German laws and regulations (Closed Cycle and Waste Management Act, Ordinance of Waste Wood Management, Guideline 3.4/1 of the Bavarian Water Board for tar debris, etc.). If applicable, the contractor must commission a certified laboratory to analyze representative samples for classification.

- 8 -

b. Waste wood resulting from demolition work shall be disassembled individually and stored separate from other debris. The disposal shall be in compliance with the German Ordinance on the Management of Waste wood ("Altholzverordnung"). Waste wood shall be categorized and disposed of based on the Ordinance on the Management of Waste wood.

c. The dismantled material shall be stored in water-tight covered containers until removal or shall be disposed of at least once a week.

d. Within USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community there is a separate sewer system for rain water and waste water. Therefore, arising waste water shall be disposed of via waste water duct in coordination with the COR.

3. Bauschuttabfuhr

a. Abbruchmaterial, wie Teeraufbruch, Beton, Holz, Bauschutt, Metall, Äste, Wurzelstöcke, Kartonagen, Sondermüll (Reiniger, Farben, etc.), ausgebaute Materialien (Kabel, Rohre, Installationsmaterialien, etc.) oder Erdaushub werden nicht an der Mülldeponie im Lager Grafenwöhr angenommen. Diese Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind gemäß deutschen Gesetzen und Vorschriften (Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altholzverordnung, Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft für Teeraufbruch, etc.) zu entsorgen. Gegebenenfalls muß der Auftragnehmer ein zertifiziertes Labor beauftragen, repräsentative Proben zu untersuchen und entsprechend einzustufen.

b. Fallen im Zuge der Abbrucharbeiten Holzabfälle an, sind diese separat zurück zu bauen und von den übrigen Abfällen getrennt zur Entsorgung bereit zu stellen.

Die Entsorgung ist in der Altholzverordnung geregelt. Der anfallende Holzabfall ist gemäß den Kategorien der Altholzverordung einzuteilen und zu entsorgen.

c. Bauabfälle sind bis zur Abfuhr in wasserdicht abgedeckten Containern zu lagern oder mindestens einmal pro Woche abzufahren.

d. Im Bereich der USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community besteht ein Trennsystem für Regenwasser und Schmutzwasser. Anfallendes Schmutzwasser muß deshalb nach Angabe des COR über den Schmutzwasserkanal entsorgt werden.

4. Job Site Equipment and Storage

The contractor is responsible for the safe storage of materials and equipment.

With the approval of the COR and at their own risk the contractor is allowed to erect containers for personnel and construction equipment/materials according to the valid German workplace ordinance. These containers must be a minimum of 25 meters away from any building occupied by 10 or more personnel. Construction materials and other equipment shall not be stored in U.S. buildings. After completion of work the contractor shall clean up the storage area and bring it back to its original condition.

- 9 -

4. Baustelleneinrichtung und Materiallagerung

Der Auftragnehmer ist für eine sichere Lagerung der Materialien und Geräte selbst verantwortlich. Er darf mit Genehmigung des COR und auf eigene Gefahr Container für Personal und Baugeräte/Material gemäß der Arbeitstättenverordnung aufstellen.

Diese Container müssen mindestens 25 m von allen Gebäuden entfernt sein, in denen sich 10 oder mehr Personen aufhalten. Baumaterial und sonstige Gegenstände dürfen nicht in U.S. Gebäuden gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Lagerplatz zu reinigen und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

5. Material to be Turned-In

a. Dismantled material becomes contractor’s property and shall be disposed of according to German laws and regulations, unless otherwise indicated in the individual items.

b. Dismantled material indicated for turn-in by this specification shall be turned-in to the Warehouse Grafenwöhr, Building # 319 (distance from job site 6 km). Operating hours of the Warehouse Grafenwöhr: Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 0800 - 1130 hours and from 1300 - 1500 hours, Wednesday from 0800 - 1130 hours. The material to be turned-in must be unloaded and stacked safely.

5. Einzulieferndes Material

a. Ausgebaute Materialien werden Eigentum des Auftragnehmers und sind nach deutschen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen, sofern in den einzelnen Positionen nichts gegenteiliges gefordert wird.

b. Ausgebaute Materialien, die laut Leistungsbeschreibung abzuliefern sind, müssen in das Warenhaus Grafenwöhr, Gebäude # 319 eingeliefert werden (Entfernung von der Baustelle 6 km). Öffnungszeiten im Warenhaus Grafenwöhr: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.00 - 11.30 Uhr und von 13.00 - 15.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 - 11.30 Uhr. Das einzuliefernde Material ist abzuladen und sicher aufzustapeln.

6. Connection conditions for Medium Voltage and Low Voltage Network

a. The network provider (US Army Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks) takes as a basis the "technical connection conditions" ("Technische Anschlussbedingungen" [TAB] of the Bayernwerk AG, valid as amended. The technical connection conditions (TAB) are valid for work on systems within the low voltage and medium voltage network of the network provider and shall be applied for all systems which are going to be newly connected and for network modifications, respectively. These mainly include modification, extension, deconstruction or dismantling of an electrical system as well as the change of the connected load, the protection concept etc.

- 10 -

b. The system following the network connection up to the disconnecting device for the commissioning of the main or distribution fuses, defined by VDE-AR-N 4101, paragraph 4.5, section 2, shall be commissioned only by the network provider or – with their approval- by an installation company specified in an electrical installation register. The system following this disconnecting device shall be commissioned only by an installation company specified in an electrical installation register.

c. The system shall only be erected, extended, modified and maintained according to the generally approved technical rules. All work shall be performed by an installation company listed in an electrical installation register of a network provider. Only material and devices produced according to §49 of the Energy Industry Act, considering the generally approved technical rules, shall be used.

d. The network provider (US Army Bavaria) does not keep its own installation register. However, it accepts the proof from installation companies that they are listed in the electrical installation register of other network providers, subject to verification. The contractor shall submit to the COR this proof prior to start of work.

e. When working on the medium voltage network, the contractor must submit to the COR proof of switching authorization within voltage networks up to 20 kV (appropriate training certificate). When working on the battery systems, the contractor shall submit to the COR proof for working on live systems (battery system domain)(appropriate training certificate).

f. Required switch-off times shall be kept to a minimum and announced in writing and coordinated with the COR at least five days in advance.

g. In the event of contradictions between this paragraph and the specification, the specification shall govern.

6. Anschaltbedingungen für das Mittel- und Niederspannungsnetz

a. Der Netzbetreiber (US Army Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks) legt die "Technischen Anschlussbedingungen" (TAB) der Bayernwerk AG in ihrer jeweils gültigen Fassung zugrunde. Die TAB gelten für Arbeiten an Anlagen im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers und sind für alle Anlagen anzuwenden, die neu an das Verteilungsnetz angeschlossen werden bzw. für Netzanschlussänderungen. Diese umfassen im wesentlichen Umbau, Erweiterung, Rückbau oder Demontage einer elektrischen Anlage sowie die Änderung der Anschlussleistung, des Schutzkonzeptes usw.

b. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in der VDE-AR-N 4101 in Abschnitt 4.5, Abs. 2 definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebnahme der Haupt- oder Verteilungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

- 11 -

c. Die Anlage darf nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. Alle Arbeiten müssen durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend §49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind.

d. Der Netzbetreiber führt kein eigenes Installateurverzeichnis. Er erkennt jedoch die Ausweise von Installationsunternehmen, dass sie im Installateurverzeichnis anderer Netzbetreiber eingetragen sind, vorbehaltlich einer Nachprüfung, an. Dieser Nachweis ist vor Beginn der Arbeiten dem COR vorzulegen.

e. Für Arbeiten am Mittelspannungsnetz ist zusätzlich der Nachweis der Schaltberechtigung in Spannungsnetzen bis 20 kV vorzulegen (entsprechende Schulungsbescheinigung). Bei Arbeiten an Batterieanlagen ist zusätzlich der Nachweis für Arbeiten unter Spannung (Bereich Batterieanlagen) vorzulegen (entsprechende Schulungsbescheinigung).

f. Notwendige Abschaltungen sind auf ein Minimum zu begrenzen und mindestens fünf Tage vorher schriftlich beim COR anzumelden und mit diesem zu koordinieren.

g. Bei Widersprüchen zwischen diesem Paragraphen und dem Leistungsverzeichnis, gilt das Leistungsverzeichnis.

7. Construction Performance

The contractor is responsible for locating underground electrical, heating, water and telephone lines by means of cable searching devices or similar equipment.

Damage caused by the contractor shall be repaired by the contractor at their own expense.

7. Bauausführung

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, die Elektro-, Heizungs-, Wasser- und Telefonleitungen im Erdreich mittels Kabelsuchgeräten oder ähnlichem zu lokalisieren. Eventuelle Beschädigungen müssen von ihm auf seine Kosten behoben werden.

8. Water and Electrical Power Supply (for job sites located in peripheral areas)

Water and electrical power are not available at job sites located in peripheral areas. If required, water and electrical power shall be provided by the contractor

(e. g. emergency power aggregate, water containers).

8. Wasser- und Baustromversorgung (bei in Aussenbereichen liegenden Baustellen)

Wasser und Baustrom sind an den im Aussenbereich liegenden Baustellen nicht vorhanden. Falls erforderlich, muss beides vom Auftragnehmer gestellt werden

(z. B. Notstromaggregat, Wasserbehälter).

- 12 -

9. Behavior on Ranges and their Danger Zones

Prior to start of work, the contractor's personnel working on this project must attend a briefing concerning the behavior on ranges and their danger zones. The briefing must be attended upon coordination with the COR and will be certified in writing. Interruptions caused by training operations are to be expected.

9. Verhalten auf Schießbahnen und deren Gefahrenbereiche

Vor Baubeginn haben sich die an diesem Projekt beteiligten Personen des Auttragnehmers einer Belehrung über das Verhalten auf Schießbahnen und deren Gefahrenbereiche zu unterziehen. Die Belehrung muss nach Rücksprache mit dem COR absolviert werden und wird schriftlich bestätigt. Mit Stillstandszeiten, bedingt durch Trainingsbetrieb, ist zu rechnen.

10. Quantities According to Measurement of Finished Work

Quantities for items with the footnote "quantities according to measurement of finished work" will be determined jointly by the COR and the contractor and settled accordingly.

10. Aufmaßpositionen

Die Massen der mit der Fußnote "Aufmaßposition" versehenen Positionen werden gemeinsam vom Auftragnehmer und dem COR festgestellt und danach abgerechnet.

11. Digging Work

Digging work may be performed only with approval of the COR. Therefore, a digging permit must be requested from the COR at the pre-construction conference.

11. Grabarbeiten

Grabarbeiten dürfen nur mit der Erlaubnis des COR vorgenommen werden. Aus diesem Grunde ist vom COR ein Erlaubnisschein (Digging Permit) bei der Bauvorbesprechung zu beantragen.

12. Working Hours:

Access to the construction site is not always possible and will only be permitted during certain periods. No deviation to this schedule will be allowed without prior approval by the COR.

The range is accessible only during the daily downtimes as listed below:

July 2016 500 hours to 900 hours and 1830 hours to 2030 hours August 2016 500 hours to 900 hours and 1830 hours to 2030 hours September 2016 500 hours to 900 hours and 1800 hours to 2000 hours October 2016 500 hours to 900 hours and 1700 hours to 1900 hours November 2016 500 hours to 830 hours and 1600 hours to 1800 hours December 2016 500 hours to 830 hours and 1600 hours to 1800 hours These daily downtimes are subject to minor changes (plus/minus 0.5 hours).

- 13 -

Maintenance weekends (range accessible without limitations):

9/10 July 2016 6/7 August 2016 25/25 September 2016 29/30 October 2016 19/20 November 2016 The dates of the maintenance weekends may change and be shifted to other weekends during the month. Also some of the maintenance weekends may be cancelled if it is required due to training.

Range closure dates:

For the construction performance no periods of unrestricted access to the range can be granted. Work must be performed at the above mentioned downtimes.

The contractor must ensure, if necessary daily, by contacting the Range Control Firing Desk/Range Maintenance Teams at the Range whether access to the respective construction area is possible.

If unexploded ordnance objects (UXO) are found, work at that location must be stopped and 7A/JMTC Safety Office must be informed immediately.

These special requirements must be considered in the offer and shall not be used as a basis for additional compensation.

12. Arbeitszeiten:

Die Baustelle ist nicht jederzeit zugänglich, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Es werden keine Abweichungen von diesen Zeiten ohne vorherige Genehmigung des CORs zugelassen.

Die Schiessbahn ist nur zu den täglichen, unten aufgeführten schiessfreien Zeiten zugänglich:

Juli 2016 500 Uhr bis 900 Uhr und 1830 Uhr bis 2030 Uhr August 2016 500 Uhr bis 900 Uhr und 1830 Uhr bis 2030 Uhr September 2016 500 Uhr bis 900 Uhr und 1800 Uhr bis 2000 Uhr Oktober 2016 500 Uhr bis 900 Uhr und 1700 Uhr bis 1900 Uhr November 2016 500 Uhr bis 830 Uhr und 1600 Uhr bis 1800 Uhr Dezember 2016 500 Uhr bis 830 Uhr und 1600 Uhr bis 1800 Uhr Diese täglichen schiessfreien Zeiten können sich in geringem Umfang ändern (plus/minus 0.5h).

Wartungswochenenden (Schiessbahn ohne Einschränkungen zugänglich) 9/10 Juli 2016 6/7 August 2016 25/25 September 2016 29/30 Oktober 2016 19/20 November 2016 Die Daten für die Wartungswochenenden können sich ändern und auf andere Wochenenden während des Monats verlegt werden. Weiterhin können einige der Wartungswochenenden gestrichen werden, falls der Übungsbetrieb es erforderlich macht.

Schiessbahnschliessungzeiten:

Für die Bauausführung können keine Zeiträume mit unbeschränktem Zugang zur Schiessbahn gewährt werden. Die Arbeit muss in den oben aufgeführten schiessfreien Zeiten ausgeführt werden.

- 14 -

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wenn nötig, täglich Rücksprache mit Range Control Firing Desk/Range Maintenance Teams auf der Schiessbahn zu halten, ob Zugang zu dem jeweiligen Arbeitsbereich möglich ist.

Wenn nichtdetonierte Sprengkörper (UXO) gefunden werden, muss die Arbeit am Fundort der UXO eingestellt werden und umgehend 7A/JMTC Safety Office informiert werden.

Diese besonderen Bedingungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht extra vergütet.

13. As-built Drawings

a. For the scope of work described in the specification, as-built drawings shall be delivered in the format of CAD Software Microstation, version 8 (DGN-file).

b. The COR will provide the contractor with existing U.S. Government drawing documents on compact disk in the above referenced format. The contractor shall provide the data media required for this purpose. The assignment of the individual drawing levels shall be coordinated with the COR. The as-built drawings shall be provided on compact disk in both the German and English languages.

13. Bestandspläne

a. Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang sind Bestandspläne im Format der CAD-Software Microstation, Version 8 (DGN-Datei), zu liefern.

b. Der COR stellt dem Auftragnehmer die vorhandenen Planunterlagen der U.S.

Regierung auf CD’s im oben aufgeführten Format zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen Datenträger sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die Belegung der einzelnen Zeichnungsebenen ist mit dem COR abzustimmen. Die Bestandspläne sind in deutscher und englischer Sprache auf CD’s zu liefern.

14. Spill reporting procedures for contractors working within the Training Area/Tower Barracks and Rose Barracks

a. Applicability: These procedures shall be followed in the event of a spill of hazardous substances caused by vehicles or equipment of contractors working within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks

b. Hazards for humans and environment:

- Release of hazardous substances (usually petroleum, oil and lubricant (POL) products) during accidents

- Release of hazardous substances (usually POL products) caused by equipment failure

- Release of hazardous substances during transportation of hazardous substances/waste (not class 1, explosives)

- 15 -

c. Protective Measures and Procedures: The following requirements must be met to operate a vehicle within the Training Area/Tower Barracks or Rose Barracks.

- Valid driving license appropriate for the vehicle

- Valid hazardous cargo driving license for the transportation of hazardous material/hazardous waste

- Follow the regulations of the Road Traffic Legislation:

- Road Traffic Law (StVG)

- Motor Vehicle Traffic Regulations (StVO)

- Federal Motor Vehicle Safety Standards (StVZO)

- European Treaty concerning the international transport of hazardous material

(ADR)

- Securing of cargo according to VDI 2700 and ADR

- Provision of spill equipment (e.g. absorbent, absorbent pads etc.)

d. The following procedures shall be complied with in the event of failures or hazardous situations:

- Immediately notify the local US Fire Department, telephone 09641 – 83 8303 if hazardous substances (as well as hazardous waste) or operational substances (Diesel, hydraulic fluid etc) are released due to failure of vehicles or construction equipment.

- In addition, notify the German Police if quantities released exceed 8 gallons (30 liters) or 110 lbs (50 kg)

- The contractor shall take immediate protective measures.

- The necessary spill clean up will be performed by the contractor or their subcontractors.

e. Emergency Procedures – First Aid:

- Secure accident site

- Inform Local Fire Department and Emergency First Responder

- Take care of injured individuals

f. Refueling, Maintenance, Disposal:

- During refueling of construction vehicles/equipment appropriate precautions need to be taken to prevent damage of the environment.

- Maintenance of vehicles and equipment is approved on paved surfaces only

(concrete, asphalt).

- Disposal of hazardous operating fluids or contaminated soil caused by accidents or contractor’s vehicles/equipment must be performed by the contractor. The COR shall be provided with proof of proper disposal.

14. Verhaltensregeln für Auftragnehmer bei Freisetzung von Gefahrstoffen auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks (Grafenwöhr) bzw. Rose Barracks (Vilseck)

a. Anwendungsbereich: Verhalten bei Freisetzung von Gefahrstoffen während des Betriebs von Baufahrzeugen von auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks tätigen Auftragnehmern.

- 16 -

b. Gefahren für Mensch und Umwelt:

- Freisetzen von Gefahrstoffen (in der Regel Mineralöle) bei Unfällen

- Freisetzen von Gefahrstoffen (in der Regel Mineralöle) durch defektes Gerät

- Freisetzen von Gefahrstoffen bei Gefahrstofftransporten/Sondermülltransporten

(nicht Klasse 1, Sprengstoffe)

c. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Voraussetzung für das Fahren auf dem Truppenübungsplatz/Tower Barracks bzw. in der Rose Barracks:

- Gültige Fahrerlaubnis entsprechend dem Fahrzeug

- Gültiger Gefahrgut-Führerschein beim Transport von Gefahrgut/Sondermüll

- Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

- Straßenverkehrsverordnung (StVO)

- Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO)

- Europäisches Abkommen zum internationalen Transport von Gefahrgütern auf

Straßen (ADR)

- Ladungssicherung entsprechend VDI 2700 und ADR

- Mitführen von geeigneten Betriebsmitteln für Sofortmaßnahmen (z.B. Bindemittel, Ölbindevlies etc.)

d. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall:

- Bei Freisetzen von Gefahrstoffen (auch Sondermüll) oder Betriebsmitteln

(Hydrauliköl, Diesel usw.) durch Defekte an Fahrzeugen bzw. Baumaschinen ist sofort die Standortfeuerwehr, Telefon (0 96 41) 83-8303 zu verständigen.

- Bei Freisetzung von Mengen über 30 ltr bzw. 50 kg ist zusätzlich die deutsche Polizei zu verständigen.

- Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass geeignete Sofortmaßnahmen getroffen werden

- Die anfallenden Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer bzw. den von ihm beauftragten Firmen durchzuführen.

e. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe:

- Unfallstelle sichern

- Ersthelfer und Standortfeuerwehr verständigen

- Verletzte betreuen

f. Betanken, Instandhaltung, Entsorgung:

- Beim Betanken von Baustellenfahrzeugen sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Umweltschäden zu vermeiden.

- Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen und Baumaschinen sind grundsätzlich nur auf befestigtem Untergrund (Beton, Asphalt) durchzuführen.

- Die Entsorgung von Betriebsmitteln oder von verunreinigtem Boden nach Unfällen oder von defekten Fahrzeugen/Baumaschinen ist vom Auftragnehmer selbst durchzuführen. Ein Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist dem COR vorzulegen.

- 17 -

15. Time extensions for unusually severe weather

a. The following specifies the procedure for the determination of time extensions for unusually severe weather in accordance with the contract clause FAR 52.249-10, DEFAULT (FIXED PRICE CONSTRUCTION). In order for the Contracting Officer to award a time extension under this clause, the following conditions must be met:

(1) The weather experienced at the project site during the contract period must be found to be unusually severe, that is, more severe than the adverse weather anticipated for the project location during any given month.

(2) The unusually severe weather must actually cause a delay to the completion of the project. The delay must be beyond the control and without the fault or negligence of the contractor.

b. The following schedule of monthly anticipated adverse weather delays for the project location will constitute the base line for monthly weather time evaluations. The contractor’s performance schedule must reflect these anticipated adverse weather delays in all weather dependent activities.

Monthly Anticipated Adverse Weather Calendar Days

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Upon acknowledgement of the Notice to Proceed (NTP) and continuing throughout the contract, the contractor will record on its inspection records, the occurrence of adverse weather and resultant impact to normally scheduled work.

Actual adverse weather delay days must prevent work on critical activities for 50 percent or more of the contractor’s scheduled work day.

d. The number of actual adverse weather delay days shall include days impacted by actual adverse weather (even if adverse weather occurred in previous month), be calculated chronologically from the first to the last day of each month and be recorded as full days. If the number of actual adverse weather delay days exceeds the number of days anticipated in paragraph b above, the contracting officer will approve the exceeding calendar days and issue a modification for time in accordance with contract clause FAR 52.249-10.

15. Zeitverlängerungen im Falle extrem schlechten Wetters

a. Im Folgenden wird der Verfahrensablauf zur Gewährung von Zeitverlängerungen bei extrem schlechtem Wetter gemäß der Vertragsklausel FAR 52.249-10, NICHTEINHALTUNG (FESTPREISBAUVERTRAG) beschrieben. Damit der Vertragsoffizier eine Zeitverlängerung im Rahmen dieser Klausel gewähren kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

(1) Die Wetterbedingungen auf der Baustelle müssen sich während der Vertragslaufzeit als extrem schlecht erweisen, das heißt, schlechter als man für den jeweiligen Monat am Ausführungsort erwarten würde.

- 18 -

(2) Das extrem schlechte Wetter muß tatsächlich der Grund für eine Verzögerung der Fertigstellung der Baumaßnahme sein. Grund für eine Verzögerung ist höhere Gewalt ohne Verschulden oder Fahrlaessigkeit seitens des Auftragnehmers.

b. Die nachfolgende Aufstellung der monatlich zu erwartenden Verzoegerungen bedingt durch schlechtes Wetter gilt als Basis fuer die monatliche Zeitauswertung.

Die zu erwartenden Verzoegerungen aufgrund schlechten Wetters muessen im Bauzeitenplan des Auftragnehmers ersichtlich sein.

Monatlich zu erwartende Schlechtwettertage

| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |

| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

c. Nach Zurkenntnisnahme der "Notice to Proceed" (Anweisung zum Beginn der Arbeiten) und waehrend der gesamten Vertragslaufzeit muss der Auftragnehmer die Schlechtwettertage und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die geplanten Arbeiten dokumentieren. Tatsaechliche Schlechtwettertage sind vom Auftragnehmer geplante Arbeitstage, an denen entscheidende Taetigkeiten fuer mindestens einen halben Arbeitstag (50%) oder laenger behindert werden.

d. Die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungstage bedingt durch Schlechtwetter beinhaltet auch die Tage, die durch wirklich schlechtes Wetter verursacht wurden, (selbst wenn das schlechte Wetter im vorangegangenen Monat aufgetreten ist). Diese sollen in zeitlicher Abfolge, vom ersten bis zum letzten Tag eines jeden Monats, als volle Tage abgerechnet werden. Sollte die Anzahl der tatsaechlichen Verzoegerungen bedingt durch Schlechtwetter die Anzahl der zu erwartenden Tage (siehe Paragraph b, oben ) ueberschreiten, wird der Vertragsoffizier die zusaetzlichen Kalendertage genehmigen und eine Vertragsverlaengerung in Übereinstimmung mit der Vertragsklausel FAR 52.249-10 ausstellen.

16. Security Checks

The contractor must consider stoppage and waiting times caused by several checks when entering and leaving the construction sites at US installations, as this will not be separately reimbursed.

16. Sicherheitskontrollen

Stillstands- und Wartezeiten bedingt durch mehrere Zugangskontrollen beim Betreten und Verlassen der Baustellen innerhalb von Liegenschaften der US-Armee sind vom Auftragnehmer zu berücksichtigen, da diese nicht extra bezahlt werden.

17. Anti-Terrorism/Operations Security (AT/OPSEC) Requirements

Contractors and sub-contractors shall comply with the following AT/OPSEC requirements:

- 19 -

a. Access and General Protection/Security Policy and Procedures. Contractor and all associated sub-contractors employees shall provide all information required for background checks to meet installation access requirements to be accomplished by installation Provost Marshal Office, Director of Emergency Services or Security Office. Contractor workforce must comply with all personal identity verification requirements (FAR clause 52.204-9, Personal Identity Verification of Contractor Personnel) as directed by DOD, HQDA, and/or local policy. In addition to the changes otherwise authorized by the changes clause of this contract, should the Force Protection Condition (FPCON) at any individual facility or installation change, the Government may require changes in contractor security matters or processes.

b. Contractors that do not require CAC, but require access to a DoD facility or installation. Contractor and all associated sub-contractors employees shall comply with adjudication standards and procedures using the National Crime Information Center Interstate Identification Index (NCIC-III) and Terrorist Screening Database (TSDB)(Army Directive 2014-05/AR 190-13), applicable installation, facility and area commander installation/facility access and local security policies and procedures (provided by Government representative), or, at OCONUS locations, in accordance with status of forces agreements and other theater regulations.

c. iWATCH Training. The contractor and all associated sub-contractors shall brief all employees on the local iWATCH program (training standards provided by the requiring activity ATO). This local developed training will be used to inform employees of the types of behavior to watch for and instruct employees to report suspicious activity to the COR. This training shall be completed within 30 calendar days of contract award and within 5 calendar days of new employees commencing performance with the results reported to the COR not later than 30 calendar days after contract award.

17. Vorschriften zur Sicherheit und Anti-Terrormassnahmen (AT/OPSEC)

Auftragnehmer und Sub-Unternehmer sollen die folgenden AT/OPSEC Vorschriften erfüllen:

a. Vorschriften und Regelungen für den Zutritt zum Gelände und allgemeine Schutzmassnahmen: Vertragsnehmer und dazugehörige Subunternehmer müssen alle Unterlagen zur Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung vorlegen, damit die Zutrittsvoraussetzungen der örtlichen Militärpolizei, der Abteilung für Katastrophenschutz sowie des Büros für Sicherheit erfüllt werden. Die Mitarbeiter der Vertragsfirma sind ausweispflichtig (FAR Klausel 52.204-9, Personal Identity Verification of Contractor Personnel) gemäß den Bestimmungen des U.S.

Verteidigungsministeriums, des Hauptquartiers der U.S. Armee, und den Bestimmungen vor Ort. Zusätzlich zu Änderungen aufgrund der Änderungsklausel zu diesem Vertrag, kann die Regierung die Sicherheitsmassnahmen oder -vorschriften ändern, wenn sich die Sicherheitseinstufung (FPCON) eines Gebäudes oder Standorts ändert.

b. Vertragsnehmer, für die keine CAC (allgemeine Zugangskontrollkarte) erforderlich ist, die jedoch Zugang zu Einrichtungen oder Liegenschaften des U.S.

Verteidigungsministeriums benötigen:

- 20 -

Vertragsnehmer und dazugehörige Subunternehmer müssen allen Anforderungen und Verfahren richterlicher Urteile unter Anwendung des "National Crime Information Center Interstate Identification Index (NCIC-III)" [Zwischenstaatliches Vorstrafenregister des Nationalen Auskunftszentrums für Kriminalität] sowie der Screening-Datenbank für Terroristen (Armee-Richtlinie 2014-05/Armee- Dienstvorschrift 190-13), und maßgeblicher Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen (von einem Regierungsvertreter zur Verfügung gestellt), welche den Zutritt zu Liegenschaften und Einrichtungen betreffen, sowie die des örtlichen Kommandeurs und regionaler Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen oder – „at OCONUS locations“ (locations outside the Contiguous United States) (an Standorten außerhalb der zusammenhängenden Vereinigten Staaten von Amerika) – in Übereinstimmung mit dem Stationierungsabkommen und sonstiger “theater regulations“, (Dienstvorschriften, die den strategischen Einflussbereich betreffen), entsprechen.

c. iWatch Training: Der Vertragsnehmer und dazugehörige Subunternehmer müssen ihre Mitarbeiter über das örtliche iWATCH Programm in Kenntnis setzen. Die erforderlichen Schulungsunterlagen werden vom Anti-Terrorismus-Bevollmächtigten der auftraggebenden Dienststelle zur Verfügung gestellt. Inhalt der Schulung ist es, die Mitarbeiter aufzuklären, gegenüber welchen ungewöhnlichen Umständen sie wachsam sein sollen, und welche sie an den COR melden sollen. Diese Schulung soll innerhalb eines Zeitraums von 30 Kalendertagen, nachdem der Vertrag vergeben und innerhalb 5 Kalendertagen nachdem neue Mitarbeiter die Arbeit gemäß Vertrag aufnehmen, stattfinden. Die Dokumentation darüber ist spätestens 30 Kalendertage nach Vertragsvergabe dem COR zu übergeben.

18. Measurements in the specification

All dimensions (sizes, technical data, etc.) in the specification are only approximate values with a tolerance of about +/- 2 %. If exact measurements are necessary, this will be specifically indicated.

18. Maßangaben in der Leistungsbeschreibung

Alle Maßangaben (Abmessungen, technische Daten, usw.) in der Leistungsbeschreibung sind Circa-Angaben mit einer Toleranz von etwa +/- 2 %. Sollten genaue Maße erforderlich sein, so wird dies gesondert angegeben.

19. Abbreviations

LS = lump sum ea = each sqm = square meter m = meter hrs = hours

AC = alternating current COR = Contracting Officer's Representative Cu = copper etc. = etcetera N = neutral conductor NEMA = National Electrical Manufacturers Association PE = protective earth conductor / Polyethylene

- 21 -

19. Abkürzungen

PS = pauschal Stck = Stück qm = Quadratmeter m = Meter Std = Stunden

AC = Wechselstrom

ca. = circa COR = Vertreter des Vertragsoffiziers Cu = Kupfer N = Neutralleiter PE = Schutzleiter / Polyäthylen usw. = und so weiter

Item No. Quantities Description Pos. Nr. Mengen Beschreibung

- 22 -

TECHNICAL SPECIFICATION

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

0001 1 LS Transport and erect job site mobilization.

Job site mobilization includes all equipment, scaffolding, fences, dayrooms, storage rooms and facilities for power supply and water including connection devices which are required for a proper and timely execution of the services listed in this specification.

Included is the provision of lockable storage, toilet and dayrooms for the subcontractors, unless these are a part of the incidental services according to VOB, part C, para 4.1.

of the respective DIN. The job site mobilization also includes all measures for safeguarding of traffic in the area of the construction site, as well as the erection and provision of a temporary fence of wooden posts and reinforcing wire mats, approximately 2.00 m high. The construction fence shall be erected around the day and storage rooms.

Maintenance of the job site mobilization during the entire construction period, in accordance with the obliging construction schedule, including binding time schedules for subcontractors and temporary supply lines. Provision of the job site mobilization includes the safeguarding of all meter marks and reference points, the security of all devices, tools, machines and materials against unauthorized use, the drainage of day or surface water, the keeping clean of the job site, the cleaning of the access roads, in case the contamination was caused by the contractor or by one of his subcontractors.

Job site mobilization shall be dismounted and hauled. This item covers the removal of all temporary fences, storage rooms and dayrooms of the job site mobilization, including backfilling and compacting of all temporary excavations, clearing and cleaning of the entire site and access roads and the restoration of these areas into their original condition.

PS Baustelleneinrichtung anfahren und aufstellen.

Zur Baustelleneinrichtung gehören alle zur fach- und fristgerechten Durchführung der in diesem Projekt erfassten Bauleistungen notwendigen Geräte, Gerüste, Absperrungen, Aufenthalts- und Lagerräume, Versorgungseinrichtungen für Baustrom und Wasser einschließlich der Anschluss-vorrichtungen, wie im Ausschreibungstext beschrieben.

Enthalten ist die Aufstellung verschließbarer Lager-, Toiletten- und Aufenthaltsräume für die Nachunternehmer, soweit dies gemäß VOB, Teil C, Ziffer 4.1. der jeweiligen DIN keine Nebenleistungen sind. Zur Baustelleneinrichtung gehören alle Maßnahmen zur Verkehrssicherung im Bereich der Baustelle, sowie das Errichten und Vorhalten eines provisorischen Bauzaunes aus Holzpfosten und Baustahlmatten, ca. 2,00 m hoch. Der Bauzaun ist um die

- 23 -

Aufenthalts- und Lagerräume zu erstellen.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der gesamten Bauzeit, entsprechend dem verbindlich aufgestellten Bauzeitenplan, einschließlich der verbindlich anzugebenden Terminpläne der Nachunternehmer und provisorischer Versorgungsleitungen. Zum Vorhalten der Baustelleneinrichtung gehören ferner die Sicherung aller Meterrisse und Messpunkte, die Sicherung aller Geräte, Werkzeuge, Maschinen und Materialien gegen unbefugte Benutzung, die Ableitung von Tag- oder Oberflächenwasser, das Sauberhalten der Baustelle, das Reinigen der Zufahrtswege, sofern diese durch den Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer verschmutzt wurden.

Baustelleneinrichtung abbauen und abfahren. Hierzu gehören die Beseitigung aller provisorischen Zäune, Lagerräume und Aufenthaltsräume der Baustelleneinrichtung, einschließlich verfüllen und verdichten aller zeitweiliger Ausschachtungen, das Räumen und Säubern der gesamten Baustelle und Zufahrtsstraßen, sowie das Wiederversetzen dieser Flächen in ihren ursprünglichen Zustand.

0002 1 LS Prepare the construction site by staking out the locations for all connection points and cable trenches above existing cable route. Approval of the staking through the COR. No construction is allowed without approval. Delivery of staking material is included in this item.

PS Vorbereiten der Baustelle durch Ausstecken der Lage aller Anschlusspunkte und Kabelgraben über bestehender Kabeltrasse. Die Abnahme der Aussteckung beim COR beantragen. Ohne Abnahme ist keine Bauerlaubnis erteilt.

Das Liefern von Aussteckmaterial ist in dieser Position enthalten.

0003 1 LS Prior to start of work the contractor has to locate power cables, high-voltage cables, telecommunication cables, pipe lines, by means of suitable locating devices, which may possibly be located within the area where excavation work is performed.

Mark the locations of these cables or lines with posts for the duration of construction. The contractor is held liable for any damage resulting from failure to comply with the directions mentioned above. View diagram drawings at the COR's office. Perform all excavation work by careful manual excavation for lines crossing existing disposal and supply lines (up to 5cbm). Item includes all work which is required for the erection of barricades according to road safety regulations, the provision of a lighting system during night, as well as possibly required dewatering work and possible required sheeting work.

Further on stake out all cable routes 2 weeks before start digging work.

PS Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer mittels geeigneter Suchgeräte die Zone, in welcher Ausgrabarbeiten durchzuführen sind, auf mögliche Starkstromkabel,

- 24 -

Hochspannungskabel, Telefonkabel, Rohrleitungen abzusuchen.

Die Lage dieser Kabel oder Leitungen für die Dauer der Arbeiten mit Pfählen markieren. Schäden, die durch Nichtbeachten obiger Vorschriften entstehen, gehen ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers. Schemapläne im Büro des COR einsehen. Ausführen von Grabarbeiten für Leitungen, die die bestehenden Entsorgungs- und Versorgungsleitungen kreuzen, vorsichtig in Handschachtung (bis zu 5 cbm). In der Position enthalten sind alle Arbeiten für Abschrankungen nach dem Straßensicherungsbedingungen, Bereitstellung einer Beleuchtungsanlage bei Nacht, sowie etwaige Wasserhaltungsarbeiten und evtl. erforderlich werdender Grabenverbau.

Weiterhin ausstecken aller Kabeltrassen ca. 2 Wochen vor Beginn der Baggerarbeiten.

0004 186 ea Disconnect and dismantle existing electrical receptacle combination, approximate size: h x w = 270mm x 170mm, and rubber mat the target pits. Dispose the dismantled equipment.

Stck Abklemmen und Abbauen von bestehender Steckdosenkombination, Abmessungen ca: H x B = 270mm x 170mm und Gummimatte. Ausgebautes Material ist zu entsorgen.

0005 9 ea Disconnect and dismantle existing cable junction box (CJB), material: steel, dimensions approximately: 500mm x 400mm x 210mm, and rubber mat at the target pits. Dispose the dismantled equipment.

Stck Abklemmen und Abbauen von bestehendem Kabelanschlusskastens (CJB), Material: Stahl, Abmessungen: ca. 500mm x 400mm x 210mm, und Gummimatte. Ausgebautes Material ist zu

0006 6 ea Disconnect data cable from existing cable junction box (CJB) and remove from the box (Targets C1, C2, MIT1 and

CM1).

Stck Abklemmen von Datenkabel aus bestehendem Kabelanschlusskastens (CJB) und aus dem Kasten entfernen (Ziele C1, C2, MIT1 und CM1).

0007 44 ea Disconnect and dismantle existing potential equalization bar. Dispose the dismantled equipment.

Stck Abklemmen und Abbauen von bestehender Potentialausgleichschiene. Ausgebautes Material ist zu

- 25 -

0008 44 ea Deliver and install potential equalization bar, steel, hot galvanized, eight clamps 4sqmm – 25sqmm, 1 clamp for strip type earth conductor 40 x 4 mm, 1 clamp round ground conductor, Rd 8 mm – 10 mm, install in the target pits and connect to steel grounding wire/strip steel. Make:

Kleinhuis 308/2 or equal.

Stck Potentialausgleichschiene, Stahl, feuerverzinkt, mit acht Klemmen 4 qmm – 25 qmm, 1 Klemme für Banderder 40 x 4 mm, 1 Klemme Runderdleiter Rd 8 mm – 10 mm, liefern und in den Zielgruben montieren und an Erdungsdraht/Bandstahl anschließen. Fabrikat: Kleinhuis 308/2 oder gleichwertig.

0009 186 ea Deliver, install and connect receptacle combination, wall mounting, wired ready for connection, casing made of molded-plastic, with closing flap, protection type IP 54, size approximately h/w/d = 260 mm x 230 mm x 145mm, with 1 ea ground fault current switch, 4-pole, 40/0.03 A, connected to one phase, 3 ea automatic circuit breakers on top hat rail 35 mm, 1 pole, 16A, "C", 3 ground receptacles, 230V, 16A, IP 54, mainline terminal blocks 5 x 25sqmm, type C, with N- and PE terminal bar, for the connection of two cables at maximum 5x16sqmm and grounding wire 1x16sqmm, without lead-ins on the top side of the casing, maximum 4 cable lead-ins and cable glands at the bottom/side part of…